个人木材买卖简单协议书 篇1
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商，在平等自愿的前提下，根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同，供双方共同遵守执行。
合同条款如下：
木材购销合同
合同签定地：平湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
二、质量，要求技术标准
1、严格按照国家验收标准，二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担，并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板，并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场，运费及卸货由乙方承担。
四、付款方式为：电汇方式付款，或者转账根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%，剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%，全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%，竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
五、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误，一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担，乙方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，交由当地人民法院裁决。
七、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，本合同自双方签定之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
个人木材买卖简单协议书 篇2
供方：____________________
需方：____________________
为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
树种：
成品：5厘胶合板
三、结算价格：每片人民币元(含17%增值税发票)。
四、规格(mm)、数量(片)、交货时间。
厚度长度宽度数量总计交货规格524401220批交时间及数量：月日交货总货款金额（人民币）：产品的质量要求和技术标准：
胶合板的用材：杨木芯;等级：优。
胶合板的湿度不得超过12度。
胶合板不允许脱胶开裂、空洞、结疤;
五厘板的厚度在5.0~5.2MM之间，共7层中间3层芯板厚度各1.4MM。马六甲面皮厚度各30条，最外面2层椴木面皮厚度各30条，椴木面皮纹向是贴横纹，椴木皮宽度在100MM~250MM之间(250MM左右的椴木面皮集中贴一面，100MM~200MM的椴木面皮集中贴另外一面)。
椴木面皮拼接不可有离缝，拼接面皮颜色要一致。
胶合板的承受力要达到我司的要求。
胶合板不可有弯曲、变形等现象。
8、胶合板的外表允许小色差、小活结(φ10mm以下)。
9、五厘胶合板的表面不得有脱胶、透胶、虫眼、表面皮开裂，炸裂、凹凸等现象，不可粘纸胶带，胶合板的两面需砂光。
10、胶水：用环保胶.
11、中层杨木芯板拼接部位是错接但不能出现缝隙、空洞，要严密。
包装标准：
交货地点：需方企业所在地(名世家私有限公司厂区内)
验收方法：需方按上述第五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收。对发现不符合质量要求和技术标准的情况应在收货后6天内进行通知供方处理。
付款日期及结算方式：货到20天结帐，需方以验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。
违约责任：
1、供方不能交货的`，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。
2、供方逾期交货的(宽限期两天)，如超过宽限期的，按不能交货的货款的日1%向需方偿付违约金。
3、供方交货数量不足的，需方仍然需要的，供方应当照数补交，并按期交货。无法补办的，按不能交货处理;
4、供方交货的产品不符合质量要求和技术标准的，供方应负责收回和更换，因更换导致不能交货或者交货时间延期的，按不能交货或者逾期交货处理。供方未更换或者更换的数量不足的，按交货数量不足论处;
5、供方应负责需方在生产过程中所出现的第四条质量问题(负责胶合板的退货);
6、需方无故拒收供方产品或者中途无故退货的，应按拒收或者退货部分产品货款总值的15%向供方偿付违约金。另：对供方已制成的成品应按70%向供方偿付违约金;
7、需方逾期付款的(宽限期6天)，应按该货款总值的日1%向供方偿付违约金。
十、争议的解决办法：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地的法院起诉。
十一、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。
供方：____________________需方：____________________
法定代表：(签名)____________________法定代表：(签名)____________________
电话：____________________电话：____________________
____年__月__日 ____年__月__日
个人木材买卖简单协议书 篇3
甲方：(购买方)：
乙方：(出卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
所提供的材料均为优等品，石材色调花纹调和、平整，无缺棱少角，产品规格严格按照施工设计图式样加工。
三、关于材质及石材加工
本合同所涉及石材乙方有义务按标的物约定的`规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。甲方提供加工用地，并保证水电道路畅通。石材名称为芝麻灰。
四、关于供货期限
自本合同签订后至次日起xx个工作日内，乙方须完成供货。
五、关于交货方式与交货地点
乙方送货至甲方的公墓内，运输费用由乙方承担，装卸费用由甲方承担。
六、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同每套暂定价为人民币元。
2、支付方式。
七、关于合同的变更和解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解释权：
(1)甲方延迟付款达30日以上或延迟付款的数额在应付款的30%以上，乙方有解除合同，所产生的经济损失由甲方承担。(2)乙方供货延迟达30日以上或延迟履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
八、关于违约责任
甲方延迟付款，应按延迟支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方延迟供货，应按延迟供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。关于争议解决因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可想原告方所在地人民法院诉讼解决。
甲方：
乙方：
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人木材买卖简单协议书 篇4
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款：
甲方：
乙方：
一、甲方同意出售甲方所有的位于 户的房产给乙方。该房屋户型为
二室二厅一卫一厨，建筑面积 平方米，房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为____________________。未曾装修。本房产因暂无房地产权证，其平方面积按套计算，将来《房地产权证》证载面积中存在误差，若开发商不予追究，甲乙互不追究，其成交价不变。若开发商就实际面积提出补退，房屋实际面积大于购房合同面积，由乙方按购房合同原价支付，房屋实际面积小于购房合同面积，开发商退款经甲方退于乙方。
二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币整（大写： 整），按套计算，包括公共维修金、房屋现有设施等所有费用，甲方不得再以任何形式追加。
三、甲方须提供该房集资建房协议、购房发票原件等相关所有证明文件，出示本人（ ）与共有权人（ ）身份证并提供复印件各壹份。
四、甲方承诺保证：甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍，该房屋所有权为合法取得，即权力无瑕疵。甲方保证其丈夫、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，否则一切后果由甲方自行承担。
五、由甲乙双方协商同意于 年 月日由乙方向甲方一次性付清，不得拖延。乙方向甲方 银行账户（户名： 账号尾号： ）转账 元整（大写： 元整），银行转账凭证即为交易凭据，上述房屋的占有、使用、收益、处分权即时起归乙方行使，其建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用，甲方与此房屋再无任何关系，甲方亲属也不再享有任何与此房屋相关的财产继承权。甲方应于当日将该房屋房产实物全部钥匙及所有购房资料原件、合同文书等权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本协议书约定，甲方完成房屋交付。
六、由于现实原因，本小区房产暂未办理房地产权证，乙方对此情况了解且自愿购买该房，经双方协商，在政策容许的情况下，由开发商（林业局）为职工办理房屋产权证时甲方应直接以乙方名义报送相关资料，甲方负责配合乙方提交办理内部房屋转让所需的相关资料。在为乙方办理房地产权证过程中，需缴纳的一切费用均由乙方自行承担，与甲方无关，若仍需甲方到场配合办理，甲方必须在限定时间范围内到场配合办理，不得延误。若政策不容许以乙方名义直接办理，只能暂以甲方名义办理房地产权证的情况下，房地产权证办理过程中，需缴纳的一切费用由甲方自行承担。
七、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证，房产所有人署名虽为甲方，但实际所有权归乙方，房产证、土地证也交由乙方留存。待房屋容许过户的第一时间或乙方要求过户的第一时间，甲方积极配合乙方将房屋所有人更改为乙方及其共有人，过户所需购房税费由乙方承担。
八、协议生效后，甲乙双方均不得反悔，甲方不许再行转让，不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。
九、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
十、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效，任一方违约，需向守约方支付违约金，违约金为房款的20% 。
十一、本合同按照《中华人民共和国合同法》规定的内容履行，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。
十二、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，协议不成，任何一方均可向房地产所在地的人民法院起诉。
十三、本“房屋买卖协议书”永久有效。
十四、本协议全文共叁页，为两页纸正反两面打印。
甲方：
乙方：
日期：20xx年x月x日
个人木材买卖简单协议书 篇5
出售方（甲方）：
身 份 证 号：
家 庭 住 址：
购买方（乙方）：
身 份 证 号：
家 庭 住 址：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《担保法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上友好协商，就房产买卖相关事宜达成一致，特订立以下条款，以资共同遵守。
第一条 甲方同意将座落于 的房产，用途 ，出售给乙方。建筑面积 平方米（附属用房 平方米），购房合同号 。该房产【已】【尚未】竣工交付使用，乙方对甲方所出售房产已充分了解，愿意购买上述房产。
第二条 甲乙双方同意，上述房产以套计价，成交总价为人民币（大写） 元整。本协议签订之日，乙方应支付甲方购房定金人民币（大写） 元整。并按以下第 种方式支付给甲方：
1、 乙方于本协议签订之日直接支付给甲方；
2、 乙方支付给甲方的购房定金先交由丙方保存，待甲乙双方到公证处办理公证或到房管局交易送件当日，再由丙方将该定金转交给甲方。
第三条 甲乙双方应遵守国家房地产法律法规政策，并按规定缴纳办理上述房产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，所有交易相关税费由 承担。
第四条 办理甲方名下产权{一手出去｝费用由 承担。
第五条 甲乙 双方同意，乙方将上述购房款分 次支付给甲方，已支付的购房定金可冲抵首期购房款。具体付款日期及金额如下：
1、乙方于元整（含定金）；
2、乙方于元整；
3、乙方于 向甲方支付人民币（大写） 元整；
4、乙方于户到乙方名下期间，乙方必须每月足额按时支付甲方银行余款；
5、补充
第六条 甲方应于 将房产交付给乙方使用。甲方交付房产时应保证室内整洁，无结构性损坏，门窗及配套水、电、煤气、管道等应当完好。交付前，该房产所产生的各项费用由甲方负责激清，房产交付后该房产产生的各项费用由乙方自行承担，在该房产的水、电、煤气、有线（数字）电视，物业管理费等，甲乙双方应积极配合，产生过户手续费由乙方承担。
第七条 乙方购买甲方上述房产即实际面积大于甲方合同购买面积，乙方补差额款（按甲方购买价）交于开发商，实际面积小于购买面积时，则所退差额归乙方所有。
第八条 上述房产转让时，房屋所占用范围内的土地使用权及维修基金随之转移给乙方。
第九条 甲方保证上述房屋权属清楚，无债权债务纠纷；如存在其他共有人则共有人均已同意出售；如为已购公有住房、经济适用房的，则同住成年人已同意出售。自本协议生效之日起，若发生与甲方有关的房屋权属或债权债务纠纷等，概由甲方负责清理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成的损失，甲方应负责赔偿。
第十条 甲方在转让上述房产时，若该房产处于出租状态，甲方保证已将该房产出租情况告知乙方。
第十一条 甲乙双方签订本协议时，应向丙方支付中介费人民币（大写） 元整，其中甲方支付（大写） 元，乙方支付（大写） 元；同时甲乙双方应向丙方支付代办过户手续费，甲方支付人民币（大写） 元，乙方支付人民币（大写） 元。若延迟向丙方支付相关费用的，每逾期一日，按中介费总额的0.05%支付违约金，并支付丙方因此事所产生的全部诉讼费 律师费及相关调查取证费。
第十二条 甲乙双方除须本人亲自办理的手续外，其他一切手续均由丙方代办。
第十三条 甲乙双方签订本协议后，双方不得中途悔约。若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起三日内退还乙方定金并支付同等定金的违约金给乙方；若乙方中途悔约，甲方已收取的定金不予退还。乙方已付购房款后，双方除遇到不可抗拒因素外，否则不得中途悔约。若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起三日内退还乙方所支付购房款，同时向乙方支付该房产总价款的百分之 作为违约金；若乙方已在该房装修，甲方要全额支付乙方在该房装修上所产生的全部费用；若乙方中途悔约，甲方应退还乙方所支付的购房款，但乙方须向甲方支付该房产总价款的百分之 作为违约金。在此条件下，向丙方支付的全部中介费均由违约一方承担，并且违约方应承担该协议所产生的诉讼费和律师费及相关调查取证费。
第十四条 若乙方不能按时向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产，没逾期一日，由违约方向对方支付上述购房款的0.05%作为违约金。
第十五条 甲乙双方保证于 到公证处办理全权委托公证，所产生的公证费用由 方承担，并约定于 签订房管局提供的《厦门市房地产买卖合同》；并前往房管局办理交易登记手续，否则视为一方违约，没逾期一日，由违约方向另一方支付上述购房款的0.05%作为违约金。任何一方违约逾期 日以上仍未覆约的，视为悔约，另一方有权解除协议，同时要求违约方承担相应的违约责任。
第十六条 乙方应在签订《厦门市房地产买卖合同》后 日内备齐银行按揭所需的资信证明材料并经银行确认，在乙方取得产权证时立即办理抵押手续，于 日内办妥银行按揭贷款手续。
第十七条 针对上述所有条款，甲方已征得产权人及所有产权共有人的同意，否则自愿承担一切法律责任。
第十八条 本协议经叁方签名盖章后生效，若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签订的补充协议与本协议具同等效力。
第十九条 甲乙双方在覆行本协议过程中发生争议，应协商解决，协商不成的`，任何一方可向房屋所在地有管辖权的人民法院起诉。
第二十条 该协议中的定金支付或未支付，本协议均成立与生效。
第二十一条 本协议壹式叁份，甲方、乙方、丙方各执壹份，具有同等法律效力，协议在三方签字、丙方盖章后生效。
第二十二条 双方约定的其他事项：
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
丙方（盖章）：
签订日期： 年 月 日
个人木材买卖简单协议书 篇6
供货方(甲方)：__________
购货方(乙方)：__________
甲乙双方本着平等自愿原则，经友好协商，就木材(模板)购销事宜签订以下合同。
一、木材(模板)名称、规格、数量、单价：
________________________。
二、质量约定：__________ 。
三、收货约定：乙方应提前2天通知甲方供货。甲方收到通知后将货物送货地点，乙方指定收货人____________身份证号码：__________或任何一个人在甲方出具的三联送货单上签字，视为乙方对木材质量、数量的认可，作为双方结算的依据。
四、计价方式和付款方式;
本合同计算价格为现金或垫资价格，从送货之日起2—3个月付已送货款的50%—60%，以后每月付余款的50%。直到主体封顶付总货款的80%为止。余款在砖装完或三个月内付清为止。乙方以转账或现金支付货款，本合同所有货物乙方不要求甲方提供任何发票。
五、违约责任;
1、甲方是乙方本项目的唯一木材(模板)供应商，乙方本项目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得从他处另行采购。
2、甲方如未按本合同约定送货，或乙方未按合同约定付款，另乙方有权解除合同。
六、本合同一式三份，双方各执一份，经双方签字(或盖章)后生效。
甲方：
乙方：
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人木材买卖简单协议书 篇7
甲方：
乙方：
经甲、乙双方平等友好协商，甲方自愿将榕江县古州镇高文村一组高丢的自留地一穴阴地（见附图，面积：165平方米）转让给乙方，用于乙方安葬老人，该地位于甲方牛棚上坎，转让后由乙方自行永久性随意使用，甲方不得干预，该地转让费壹万玖仟捌佰元整（￥：19800.00元），在签字时一次性付清给甲方，乙方用地后如遇到纠纷，由甲方自行与村组或当事人协商解决，所发生费用由甲方承担。
根据民间风俗，乙方用地前，需要将墓地上方原水沟用管子改迁引自牛棚旁下边排灌农田，原水沟截断，购买改迁引水管安装及材料费用由乙方承担，今后维护管理由甲方自行负责；牛棚今后不能改建或扩建。 在乙方购买的墓地范围内甲方杨梅树乙方随时可砍掉，不再另行赔偿。 以上协议，一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效，永不反悔。
甲方签字：
乙方签字：
日 期：
个人木材买卖简单协议书 篇8
出卖人（甲方）：________________________________
（个人）姓名：__________________________________
国籍：__________________________________________
身份证（护照）号码证（护照）号码：______________
（法人或其他组织）名称：________________________
法定代表人：____________________________________
地址：__________________________________________
营业执照号码：__________________________________
邮政编码：______________________________________
联系电话：______________________________________
买受人（乙方）：________________________________
（个人）姓名：__________________________________
国籍：__________________________________________
身份证（护照）号码证（护照）号码：______________
（法人或其他组织）名称：________________________
法定代表人：____________________________________
地址：__________________________________________
营业执照号码：__________________________________
邮政编码：______________________________________
联系电话：______________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：
第一条 房地产情况
该房屋坐落___________________________，产别_________，结构_________，建筑面积_________平方米。
房屋所有权证号__________________，所有权人_________；房屋为共有的，其他共有权人_________，共有权证号_________，共有方式_________，共有权人同意出售证明见附件三。
该房屋土地使用权证号_________，土地使用面积_________平方米，土地来源__________________。
以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_________年，自_________至_________止。
经双方实地查勘，房产实物状况及相关设施，符合双方约定。
房屋相关设施及平面图见附件一。房屋抵押、租赁情况见附件二。
第二条 房地产价款、其他价款及交付
房产价款为_________元（币种：_________），计__________________（大写），其他价款为_________元（币种：_________），计__________________（大写）。
乙方付款形式、付款时间为：________________________________________。
第三条 房产交付
房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。
甲方须于_________前，将该房产及相关证明交付乙方。如遇不可抗力，双方约定处理方式
___________________________________________________________________。
上述相关证明包括：_________________________________________________。
第四条 产权转移登记及其他相关设施登记
协议订立后，甲乙双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。
如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。
第五条 违约责任
1.甲方逾期交付房产的，应承担违约责任如下
__________________________________________________________________。
2.乙方逾期付款或不符合付款形式的，应承担违约责任如下
__________________________________________________________________。
3.其他约定：_____________________________________________________。
第六条 产权纠纷和债权债务纠纷的约定
甲方保证在该房产交付时，无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。
第七条 争议处理
本协议发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成时，按下列第_________种方式处理：
1.向_________仲裁委员会申请仲裁；
2.向人民法院提起诉讼。
第八条 协议附件
本协议未尽事宜，甲乙双方另行订立补充协议（见附件四）。
附件一至附件四均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。
第九条 协议份数
本协议连同附件共_________页，一式_________份。
第十条 协议生效
本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，按照其约定。
甲方（盖章）：_____________
乙方（盖章）：_____________
委托代理人（签字）：_______
委托代理人（签字）：_______
_________年______月______日
个人木材买卖简单协议书 篇9
委托人：
受委托人：
委托人是座落于房的房屋产权人,现委托受委托人为合法代理人,其受委托人（任一人）可以委托人之名义全权代表委托人办理上述房屋的下列事项:
一、有权将上述房产作为抵押物，有权将上述房屋抵押给有关金融机构和个人，办理上述房屋的抵押借款手续；签署借款合同、抵押合同、作价协议等相关文件；
二、出售上述房产，办理转名过户及产权登记，签署房产买卖合同及房产转移登记申请书等相关文件及表格；若产权登记交易不成功，有权办理退案手续；
三、办理上述房产的调档、查册、测绘、分割、变更、交易过户、涂销抵押、抵押登记、更正、评估、保险、报失、登报等手续；
四、领取房产证、他项权利证等证明文件；
五、缴纳与上述房屋有关的一切税费；
六、办理房产的银行按揭贷款、转按、提前还款，签署相关的银行文件及领取相关资料；签署转按协议书；
七、有权出租上述房屋，签署租赁合同，及办理备案登记；
八、如上述房屋涉及诉讼，有权向人民法院起诉或应诉、承认、放弃或者变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或上诉，签收法律文书；
九、有权领取售房款及租金；
十、受委托人有转委托权。
任一受委托人在委托权限范围内依法办理上述事项及所签署的一切文件，委托人均予以承认。此委托书有效期从签署之日起至办妥上述委托事项时止。
委托人：
受委托人
年月日
个人木材买卖简单协议书 篇10
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
甲方有建房户头壹户，经全体家庭成员协商同意将本户在个人建房户头转让给乙方建造房屋，经双方协商，订立以下协议：
一、甲方将建房户头作价人民币 元整转让给乙方建造房屋。
二、建房用甲方名义建造，乙方房屋建成后，房产永久性归乙方所有，甲方不得以任何理由干涉。
三、房屋建成后，乙方如要办理房产转户手续，甲方应积极配合，并无偿给予办理，不得以任何理由拒绝，其办理费用由乙方承担。（注：因甲方年事已高，如遇甲方过世其子女不能私自把房产过户到自己名下。如果是在甲方过世后办理房产转户手续，甲方子女必须主动配合乙方，不得以任何理由拒绝。）
四、付款方式：
本协议双方签字后，乙方一次性付给甲方户头转让费 元整。
五、自协议生效之日起，如甲方反悔，必须按全额转让费双倍赔偿给乙方。
六、以上协议经双方一致认可，永不反悔，永远为照。本协议壹式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲 方：乙 方：
见 证 人：
个人木材买卖简单协议书 篇11
甲方：_______________
乙方：_______________
1、本合同按《合同法》 、 《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式：_________
3、结算方式：_________
4、交（提）货地点、方式：_________
5、包装标准，包装物的供应与回收：_________
6、时间：_________
7、期限_________
8、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
9、违约责任：
10、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第
（一）提交种方式解决：仲裁委员会仲裁：
（二）依法向人民法院起诉。
11、检验的标准、地点及期限：_________
12、检疫办法、地点及费用负担：_________
13、其他约定事项：_________
备注：木材运输需依法办理木材运输证。
甲方：
乙方：
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人木材买卖简单协议书 篇12
买方：
卖方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
第一条标的物的计量单位和计量方法：
计量单位：______;计量方法：______。
第二条质量标准：______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：______。
第四条合理损耗标准及计算方法：______。
第五条标的物的所有权自时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：______
地点：______时间：______数量：______。
第七条运输方式及运输费用负担：______。
第八条检验标准、方法、地点及期限：
标准：______。方法：______。地点：______。期限：______。
第九条结算方式、时间及地点：______。
第十条担保方式(也可另立担保合同)：______。
第十一条本合同解除的条件：______。
第十二条违约责任：
买方：______。
卖方：______。
第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项：______。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
甲方：
乙方：
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人木材买卖简单协议书 篇13
需方(甲方)：____________
供方(乙方)：____________
经甲乙双方协商一致，就木模板购销事宜签订本合同
一、工程名称：____________
二、工程地点：____________
三、产品名称：型号、价格
________________________________________
乙方向甲方承诺该模板使用____次和____次，在甲方正常使用下，未用到____次和____次出现开胶、脱层，在正常____%范围外负责调换，如因甲方操作人员使用和保管不当引起的开胶、脱层则乙方不负任何责任。
四、数量
以实际使用为准。
五、收货标准：
参照样品收货，如乙方所送产品与样品不一致，甲方有权拒收。
六、交货方式、地点和运输费用
乙方负责将甲方所需产品送至甲方工地，运费由乙方负责，货到工地由甲方负责下车。
七、付款方式及发票
付款方式为每月结账，两个月之内付清全部货款，乙方开据普通发票。
八、如有未尽事宜，双方协商解决
注：本合同一式三份，甲、乙双方签字盖章有效。
甲方：
乙方：
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人木材买卖简单协议书 篇14
甲方：
乙方：
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧，杨树卖给乙方。本着公平公正、双方认可具体协商如下：
1、按照甲方实际指认林带地点为准，双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式：甲方所指认林带总作价54 万元（约5500棵左右）乙方先向甲方交（ ）树木采伐接近三分之一时，将余额（ ）一次性交齐。
3、甲方负责办理采伐手续，手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业，采伐期间如有各项争议由甲方出面调节，产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等，都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责，出现一切伤亡事故都由乙方承担，甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约，如有一方违约各付地方违约金5 万元。
甲方：_______________
乙方代表：_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人木材买卖简单协议书 篇15
甲方：________________地址：________________________
邮编：________________________联系电话：____________________传真：________________________
乙方（购买方）：______________法人代表姓名：________________地址：________________________
邮编：________________________联系电话：____________________传真：________________________
第三部分房屋土地情况概述
3.1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解，自愿购买该房地产。
3.2上述房产全部以现况为准，双方签订协议房产及土地交付乙方后，双方永无争议。
第四部分房屋出售价格及手续
4.1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元（大写：_____________________）。
4.2本协议签订时乙方应将购房款一次性交付甲方，甲方同时向乙方交付房屋产权证、土地使用证及相关手续。
4.3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷，如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。
4.4协议签订后乙方自行办理房地产过户手续，并承担相应的过户费用。
第五部分争议的解决
5.1本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。
5.2如争议未能于前述方式解决，在开始协商后三十（30）日内，则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第六部分协议附件
6.1乙方身份证复印件
6.2房屋产权证
6.3土地使用证
6.4 裁定及其他附件
6.5房地产现状录像光盘
第七部分协议签署
甲方：________________________
乙方：________________________
日期：________________________
个人木材买卖简单协议书 篇16
卖 方：（以下简称甲方）
买 方： （以下简称乙方）
为二手设备买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：
1、甲方自愿将下列二手设备卖给乙方所有：
二手设备状况：已使用 ，包括制水、清洗、罐装、锅炉等全套饮料生产线及其他附属设备。
2、甲乙双方商定成交价格为人民币 80000.00 元（人民币大写）捌万元整。首 付款70000.00元 ，剩余部分待乙方装设备拉出园区后一次付清。
3、甲方有责任协调存放设备处的关系，保证乙方将设备顺利拉出园区，如甲方有和园区没有了解的事项和乙方无关。
4、甲方在 年 月 日将上述二手设备交付二手设备给乙方。
5、卖买的二手设备如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。
6、本合同经双方签章后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约， 违约方必须承担违约责任并赔偿损失，支付违约费用按二手设备总额的 10%。
补充协议：
7、 本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方（签名或盖章）
乙方（签名或盖章）
签 订 日 期：