建设工程合同协议书范文2025年 篇1
建设单位：____，以下简称甲方;
设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
第二条：甲方的义务
1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条：乙方的义务
1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条：设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条：设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条：奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条：其它_________________________________。
本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向____申请仲裁，也可以直接向____人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：
代表人：________代表人：________
联系人：________联系人：________
________年_________月__________日
建设工程合同协议书范文2025年 篇2
甲方：________________________
乙方：________________________
依据《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，经发包人与承包人平等协商，就本项目施工等问题达成如下协议：
第一条承包方式
本项目采用包工、包料、包质量的承包方式。
第二条施工内容
1、不含所有土建部分及钢结构防火。
2、东向山墙下不做围护。
3、严格按照发包方有关人员签字认可后的设计图纸要求进行施工。
第三条承包工期
1、完成本项目承包施工内容总工期（日历工期）40个有效工作日
2、开工日期：根据具体情况发包方通知
第四条施工图纸
1、施工图纸由承包方尽快提供，图纸如今后发包方要求有资质的设计单位审核盖章，发包方负责3500审核费用。
2、施工过程中如发包方需增加图纸以外的施工内容，发包方承担所增加的费用。
第五条发包人主要责任和义务
1、发包人向承包人提供施工用水用电，工人住宿场地，设备车辆出入通道，屋面太空瓦制作场地。
2、及时对工程质量、进度进行检查。协调、办理施工管理部门各方面关系及手续（如报建），承包方提供办理资料，所有费用由发包方承担。
3、按合同条款规定及时支付工程款。
第六条承包人主要责任义务
1、合同签订后，尽快向发包人提供详细的施工图纸和进度计划。
2、接受发包人合理的各项指令、通知及对质量进度的管理与监督。
3、工程完工后，应及时清除施工现场的各种临时设施及建筑垃圾和施工废弃物。
4、搞好安全文明施工，施工过程中造成的安全事故，一切后果自负。
5、承包人在竣工验收后，应提供完整的竣工资料3套交发包人。
第七条工程质量
1、承包人应严格按国家、行业等所颁技术规范、规程施工。
2、承包人不得采用不能保证工程质量的施工工艺。
3、禁止使用不合格的原材料、成品、半成品。主要材料必须提供合格证或检验报告。
4、承包人擅自变更设计而造成的经济损失及影响由承包人自负。
甲方（签章）：______________乙方（签章）：______________
__________年_______月______日__________年_______月______日
建设工程合同协议书范文2025年 篇3
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙双方经协商一致，就乙方租用甲方的_____达成本合同。
1、租赁物
租赁物为________________，面积_________平方米。
2、条租赁物用途
用于________________泳场。
3、租金及交纳期限
租金标准为_____年_________元人民币，签合同_____日内乙方交_________元，_____年后再交租金_________元，然后依次交纳。
4、租赁期限及续租
租赁期共_________年，自本合同签订之日起计算。
租赁期满，乙方享有优先承租权。如乙方不愿续租，乙方在_________投入的不动产归甲方所有，动产则由乙方处分。
5、押金
乙方在本合同签订后_________日内向甲方交纳人民币_________元的押金，租约期满后或双方一致同意提前解除合同后_________日内，甲方无息退还乙方。
6、甲方责任
（1）租赁期间，甲方不得转让抵押或以其他方式处分_________的土地使用权;
（2）甲方负责将水、电接通到_________;
（3）甲方协助乙方办理有关审批手续。
7、乙方责任
（1）租赁期间，乙方不得改变租赁物的用途，亦不能转租;
（2）乙方在_________的规划、设计、施工及旅游设施、海上设施必须要经过_________市有关主管部门的审批后方能进行;
（3）乙方在_________的附属建筑物只限于别墅。
8、违约责任
（1）若甲方未能履行本合同第六条的责任或甲方单方提前终止本合同，则甲方须赔偿乙方的经济损失;
（2）若乙方不能履行本合同第七条的责任或乙方提前终止本合同，则乙方所交押金_________元抵作违约金;
（3）若乙方连续_________年未交纳租金，甲方有权解除本合同。乙方在_________的全部投入归甲方所有。
9、不可抗力
如因不可抗力或政府行为致使合同无法履行，甲方不做任何赔偿给乙方，损失各自承担。
10、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。
11、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方(盖章)：__________________
授权代表(签字)：______________
_________年_______月________日
乙方(盖章)：__________________
授权代表(签字)：______________
_________年_______月________日
建设工程合同协议书范文2025年 篇4
甲方：________________________
乙方：________________________
经甲乙双方充分协商，就乙方委托甲方制作________________________事宜达成如下协议：
一、项目名称
________________________________________
二、制作工艺、数量和其他
________________________________________
________________________________________
三、合同总金额
人民币（￥________________________________元）。
四、完成时间
________年________月________日前完成制作安装并交乙方进行验收。
五、结算方式
乙方先付甲方订金________________元，甲方应开具收据给乙方。甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收。在乙方验收合格后，乙方凭甲方开具的收据一次性付清本合同尾款，共人民币________元（￥________________________________________）。
六、双方权利及义务
1、乙方必须按合同时间付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按应付款的千分之五（5‰）收取违约金，直至所有款项付清为止。
2、乙方提供的样版、设计图等不够清晰，规格不符，甲方已要求更改，但乙方没有更改而按样品做出产品时，一切责任由乙方承担。
3、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏，可以更正，且甲方对此类错误不承担任何责任。
4、如甲方不能准时按质按量制作完成，每逾期一日应按合同总金额的百分之三（3%）向乙方支付违约金；
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有权要求甲方重做，并由甲方承担重做费用。
6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求，乙方有权解除合同，甲方应将已收款返还给乙方，由此造成的损失由甲方承担。
7、履行本合同产生的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方同意向________提请裁决。
七、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力；本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，直至双方权利义务履行完毕后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
建设工程合同协议书范文2025年 篇5
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议；
一、房屋状况：
二、该交易房屋使用的土地为______村_____组群众土地，并征得其他村民和甲方同意，能够长期占有、使用。
三、甲方保证：
1、本合同项下的房屋交易前甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利。
2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利。
3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部出资价款的的违约金。
4、本合同项下的房屋交易完成后权属归乙方所有。使用权归乙方所有。处置权归乙方所有。
四、本合同项下的房屋出资价格为人民币________万元，乙方一次性付清全部款项。该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。
五、如乙方所购房屋以后能够办理房产证时，甲方应予以用心配合，但相关费用由乙方自行负担。因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理的，与甲方无关。
六、该房屋交付给乙方后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有，包括但不仅仅限于征地补偿、拆迁补偿等；如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付的违约金。
七、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利；甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利，造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外须向乙方支付的违约金。
本合同正本一式两份，双方各持一份；自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。
甲方(签字捺印)：________身份证号：________
乙方(签字捺印)：________身份证号：________
见证人(签字捺印)：________身份证号：________
_________年____月____日