土地平整工程承包合同模板 篇1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就钻孔场地平整开挖工程承包事项达成如下条款。
第一条 工程名称和概况：+++++++场地土方平整工程
建设地点：+++++
第二条 乙方工程承包范围：
第三条 1、土方开挖平整至与打井区域内的道路标高一致，土方平整施工采取分区施工，待打井完成后进行土方平整。
2、施工完毕后的场地清理。
3、本工程禁止转包或非法分包。
第四条 本合同所承包工程的工期
工期：本工程分批完成，根据甲方书面指令中确定的工期执行， 开工日期：根据甲方书面通知，以10个工作日完成全部承包的工程。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。
第五条 工程质量标准
1、乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方平整过程中的道路维护、卫生由乙方自行负责搞好。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。
第六条 工程总承包价
1、工程总承包价：土地平整开挖总土方量以业主所测量土方量为准，单价为￥ 13 元/立方米。
2、甲方有权根据本工程设计、现场实际情况来决定实际土方开挖平整的土方量，乙方不得提出任何异议。
3、乙方在施工过程中所发生的工具使用费、配合费、水电费、柴油费、场地(泥浆)清理费均由乙方承担，同时承担乙方所有进场施工人员的综合保险费。临时办公、居住用房等费用由乙方自行解决。
4、总报价已考虑土方开挖平整工程中可能遇到的所有相关费用。
5、乙方服从甲方、技术工程师、监理现场管理，材料及垃圾按相关单位要求放置。
第七条 甲方应负责完成下列工作
1、提供土方开挖平整工程施工工作面;协调处理施工区域内的管线布置情况及解决方案。
2、负责与相关施工单位及业主的协调。
第八条 乙方应负责完成下列工作
1、在开工前完成施工图、甲方施工组织设计会审，甲方以此为检查监督执行施工计划的依据;
2、乙方应当为本工程所有施工人员购买综合保险，并根据甲方要求提供现场施工人员身份证明和工资单。如发生劳资纠纷，造成甲方名誉及财产损失的，一切责任和一切损失由乙方承担。
3、充分了解场地的一切情况，对地下管线有全面了解并采取措施以确保不损坏任何已完成的其它专业的管线;
4、在施工前，应当向甲方提交安全管理计划书，做好本工程安全防护措施承担所需保护措施的费用。
5、自行组织持有效特种作业操作证的挖机操作人员及一切必需的施工用机具、耗品及临时措施;
6、负责工程施工，确保工程机械车在施工期间的完好性保质保量按期完成工程;
7、必须服从甲方、监理的施工管理;并保持与甲方、监理的良好沟通。
第九条 安全文明施工
1、乙方应遵从关于工地、工程建设安全的任何法律、条例以及甲方的通知，严格按照安全标准组织施工，特殊工种必须持证上岗。
2、乙方应当指派1名专职现场安全管理员，负责现场安全管理工作，服从甲方的安全管理。甲方委托乙方与施工人员签订安全三级教育书。
3、与其他单位配合施工时，乙方必须主动做好安全施工的配套协调工作。
4、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的稳妥性及安全性负责，保持工地及工程整齐有序，以免造成安全事故。
5、甲方有权对乙方违反施工规范的施工人员按照附件一进行处罚。
6、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和夜间施工等的规定。否则，造成的一切损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
7、本工程实行零工伤，禁止发生任何安全事故。若乙方如在施工过程中造成自身或他人的任何财产损失或人身伤害以及其它单位已完成管线的损坏，均由乙方负完全责任，因此发生的费用由乙方自理，并承担由此给甲方造成的一切损失及违约责任。
第十条 乙方指派 项目负责人，在承包范围内协调与同一
施工场地的其它单位之间的交叉配合，确保按照经批准的施工组织设计进行施工，各项技术材料及报表整理;负责签证、解决施工过程中所发生的问题。
第十一条 工程款的结算和支付
土方开挖平整工程完工经甲方、技术工程师、监理验收合格后1个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。
第十二条 合同的解除
1、乙方如果遇有以下情形之一的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时即发生效力。乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其自身原因致使合同约定的工期根本无法实现，经甲方确认实际工程进度滞后计划进度
2、合同解除后，就已经完成的工程量参照合同进行结算。
3、合同解除后，乙方应当在收到甲方的解除合同通知后3天内退出现场，若乙方没有按时退场的，甲方按照每天+++元人民币的金额向乙方索赔，并有权采取强制手段清除现场，因此所发生的费用在工程结算中扣除。
4、合同解除后，乙方仍应承担已经完工部分的质量责任和保修责任，以及合同履行过程中的违约责任。
第十三条 违约责任
1、若乙方工程机械车本身损坏或维修部及时导致工期延误及无法施工的。应及时更换工程机械车，对造成损失的相关费用进行全额赔偿。
2、由于乙方自身原因导致逾期竣工的，每延期一天，应向甲方支付违约金人民币+++元整，造成甲方直接、间接损失的，应当全额赔偿。
第十四条 其它事项及补充条款
1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2、对甲方的设计方案及施工工艺须保密，不得对外泄露。否则，导致造成的经济损失由泄露方负担。
第十四条 合同生效
1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份;
2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土地平整工程承包合同模板 篇2
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方友好协商，甲方将位于曲靖市麒麟区越州镇榕峰大道旁地块的场地平整、土方回填及围墙等零星工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务特签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：_
2、工程地点：_
3、工程内容：_
4、开完工日期：_____年___月___日至 __ ___年___月___日
5、工程造价：约134万元(壹佰叁拾肆万元)
二、权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。
2、监督乙方进行测量放线
3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。
(二)乙方的权利和义务
1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。
2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、工程质量验收
1、工程竣工后由甲方组织验收。
2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面平整、符合要求。
四、结算方式：
工程完工后，由甲乙双方按实际完成工程量及云南省20xx版《建筑工程量消耗量定额》的相关文件和相关取费标准执行。
五、附则
1、本合同一式两份。
2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土地平整工程承包合同模板 篇3
发包方：以下称甲方。
承包方：以下简称乙方。
甲方将本村西北沙荒平整改良工程承包给乙方，为保障工程质量和进度，甲乙双方本着公平互利，互守信用的原则，通过充分协商，达成共识，签订本合同。
一、平整改良面积： 350 亩。
二、承包方式：包推平、包机械、包油品。
三、工期：自 20xx年10月05日至20xx年03月05日
四、标的：每亩 360元(共计拾壹万贰仟元整)
五、付款办法：机械进场付总工程款的 20 %;推至100亩时付总工程款的20%;工程竣工后，全部结清。
六、权利和义务
1、甲方保障乙方施工道路通畅，允许用水用电，费用由乙方承付。
2、甲方对工程实施监理，乙方施工必须服从监理对工程质量的要求。
3、安全事故按照法律规定，由甲乙双方共同承担。
七、违约责任：甲方违约向乙方支付违约金壹万元。乙方违约向甲方支付违约金壹 万元。
八、不尽事宜由甲乙双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十、本合同甲乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土地平整工程承包合同模板 篇4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就钻孔场地平整开挖工程承包事项达成如下条款。
第一条 工程名称和概况：+++++++场地土方平整工程
建设地点：+++++
第二条 乙方工程承包范围：
第三条 1、土方开挖平整至与打井区域内的道路标高一致，土方平整施工采取分区施工，待打井完成后进行土方平整。
2、施工完毕后的场地清理。
3、本工程禁止转包或非法分包。
第四条 本合同所承包工程的工期
工期：本工程分批完成，根据甲方书面指令中确定的工期执行， 开工日期：根据甲方书面通知，以10个工作日完成全部承包的工程。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。
第五条 工程质量标准
1、乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方平整过程中的道路维护、卫生由乙方自行负责搞好。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。
第六条 工程总承包价
1、工程总承包价：土地平整开挖总土方量以业主所测量土方量为准，单价为￥ 13 元/立方米。
2、甲方有权根据本工程设计、现场实际情况来决定实际土方开挖平整的土方量，乙方不得提出任何异议。
3、乙方在施工过程中所发生的工具使用费、配合费、水电费、柴油费、场地(泥浆)清理费均由乙方承担，同时承担乙方所有进场施工人员的综合保险费。临时办公、居住用房等费用由乙方自行解决。
4、总报价已考虑土方开挖平整工程中可能遇到的所有相关费用。
5、乙方服从甲方、技术工程师、监理现场管理，材料及垃圾按相关单位要求放置。
第七条 甲方应负责完成下列工作
1、提供土方开挖平整工程施工工作面;协调处理施工区域内的管线布置情况及解决方案。
2、负责与相关施工单位及业主的协调。
第八条 乙方应负责完成下列工作
1、在开工前完成施工图、甲方施工组织设计会审，甲方以此为检查监督执行施工计划的依据;
2、乙方应当为本工程所有施工人员购买综合保险，并根据甲方要求提供现场施工人员身份证明和工资单。如发生劳资纠纷，造成甲方名誉及财产损失的，一切责任和一切损失由乙方承担。
3、充分了解场地的一切情况，对地下管线有全面了解并采取措施以确保不损坏任何已完成的其它专业的管线;
4、在施工前，应当向甲方提交安全管理计划书，做好本工程安全防护措施承担所需保护措施的费用。
5、自行组织持有效特种作业操作证的挖机操作人员及一切必需的施工用机具、耗品及临时措施;
6、负责工程施工，确保工程机械车在施工期间的完好性保质保量按期完成工程;
7、必须服从甲方、监理的施工管理;并保持与甲方、监理的良好沟通。
第九条 安全文明施工
1、乙方应遵从关于工地、工程建设安全的任何法律、条例以及甲方的通知，严格按照安全标准组织施工，特殊工种必须持证上岗。
2、乙方应当指派1名专职现场安全管理员，负责现场安全管理工作，服从甲方的安全管理。甲方委托乙方与施工人员签订安全三级教育书。
3、与其他单位配合施工时，乙方必须主动做好安全施工的配套协调工作。
4、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的稳妥性及安全性负责，保持工地及工程整齐有序，以免造成安全事故。
5、甲方有权对乙方违反施工规范的施工人员按照附件一进行处罚。
6、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和夜间施工等的规定。否则，造成的一切损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
7、本工程实行零工伤，禁止发生任何安全事故。若乙方如在施工过程中造成自身或他人的任何财产损失或人身伤害以及其它单位已完成管线的损坏，均由乙方负完全责任，因此发生的费用由乙方自理，并承担由此给甲方造成的一切损失及违约责任。
第十条 乙方指派 项目负责人，在承包范围内协调与同一施工场地的其它单位之间的交叉配合，确保按照经批准的施工组织设计进行施工，各项技术材料及报表整理;负责签证、解决施工过程中所发生的问题。
第十一条 工程款的结算和支付
土方开挖平整工程完工经甲方、技术工程师、监理验收合格后1个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。
第十二条 合同的解除
1、乙方如果遇有以下情形之一的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时即发生效力。乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其自身原因致使合同约定的工期根本无法实现，经甲方确认实际工程进度滞后计划进度
2、合同解除后，就已经完成的工程量参照合同进行结算。
3、合同解除后，乙方应当在收到甲方的解除合同通知后3天内退出现场，若乙方没有按时退场的，甲方按照每天+++元人民币的金额向乙方索赔，并有权采取强制手段清除现场，因此所发生的费用在工程结算中扣除。
4、合同解除后，乙方仍应承担已经完工部分的质量责任和保修责任，以及合同履行过程中的违约责任。
第十三条 违约责任
1、若乙方工程机械车本身损坏或维修部及时导致工期延误及无法施工的。应及时更换工程机械车，对造成损失的相关费用进行全额赔偿。
2、由于乙方自身原因导致逾期竣工的，每延期一天，应向甲方支付违约金人民币+++元整，造成甲方直接、间接损失的，应当全额赔偿。
第十四条 其它事项及补充条款
1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2、对甲方的设计方案及施工工艺须保密，不得对外泄露。否则，导致造成的经济损失由泄露方负担。
第十四条 合同生效
1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份;
2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方签字：
乙方签字：
年月日：
土地平整工程承包合同模板 篇5
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：高地挖土，低洼处填土，运输、场地整平、要求完成后场地内标高高差不大于 50CM 。
二、工程承包范围：用地面积 M2，填挖土方量合计约 M3 。
三、合同工期：合同签订之日起 日之内(雨雪天气除外)完成。
四、质量标准：合格
五、合同价款：工程造价采用全包形式，不论挖填土方类别、 运距、运输、场地整平都按 元/M3 计算。
六、工程量：土方工程量约： m3。(实际工程量以验收决算书为准)
七、对不能按合同工期将工程交付甲方使用的，扣除工程总价10%的违约金，因不可抗力或政府行为造成开工延缓的除外。
八、质量验收：按工程质量验收规范进行验收，确保工程如期进行。
九、安全文明施工：承包人要严格按照施工安全规范组织施工，在施工及其管理过程中发生的一切安全事故均由承包方具体负责， 与发包方无任何关系，发包方不承担任何责任。
十、合同价款支付：竣工验收合格后，付清全部工程款。
十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程保修责任;严格按安全操作规范组织施工，在 施工过程中发生任何安全事故均与发包方无任何关系。
十二、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其它应支付的款项。
十三、本合同一式 份，双方各执 份，自签订之日起生效。
发包人(章)： 承包人(章)：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
土地平整工程承包合同模板 篇6
发包方：
承包方：
按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。
一、 工程概况：
1、 工程名称：华阴市20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目土地平整工程
2、 工程地点：华阴市 乡 村
3、 新建基本口粮田 亩，单价 元/亩;改造基本口粮田 亩，单价 元/亩合同金额： (小写)
4、 开完工日期：自20xx年6月10日开工至20xx年7月20日竣工，共计40天。
二、权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、向乙方提供施工技术文件，做为与村协调工作。
2、监督乙方进行测量放线。
3、甲方有权利对工程建设工程中的工程质量，随时监督和检查。
(二)乙方的权利和义务
1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均由乙方负责。
2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、 工程质量验收
1 工程竣工后由甲方组织验收。
2 严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到田面平整、地边有埂、埂堰要结实。
四、结算方式：
工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方80%工程款，竣工审计后，如果未发现质量问题，将剩余20%的工程款全部付给乙方。
五、 附则：
1、 本合同一式三份。
2、 本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。
甲方： (盖章) 乙方： (盖章)