挖掘施工合同范本 篇1
甲方:_______(承租单位)(以下简称甲方)
乙方:_______(出租单位以下简称乙方)
甲方承建的施工任务,因工程需要租赁乙方施工机械设备。为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利实施,经双方协商,签订以下合同条款,供双方共同遵守执行。
一、施工地点:
二、租赁时间:自_______年_______月_______日至甲方通知退场之日计算。
三、进场时间:随时通知进场。
四、租赁机械设备名称、数量及性能要求:小挖掘机一台,要求车况、性能良好。
五、租赁费用:
1、租赁费用的计价方式:计时,220元/小时
2、租赁费用的支付:次月20日前支付上月70%租金,余30%第三个月结清。
六、双方的责任、权利和义务
1、甲方
(1)甲方对乙方的机械设备进行施工作业计划管理,现场调度,对其人员和机械设备实施行政管理。
(2)检查乙方工作情况,实施监督管理,对每天的'工作时间由项目部管理人员两人以上签认。
(3)甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。
(4)对乙方进行安全教育,由于乙方违规作业,给甲方造成损失时,甲方有权解除合同,清退出场。乙方对造成的损失承担全部赔偿责任、甲方概不负责。
2、乙方
(1)乙方为每台机械配备2名有驾驶资格的熟练操作人员,工作、伙食费乙方自理;应能保证机械正常运转。服从甲方管理,主动配合甲方保质、保量、安全地按期完成施工任务。
(2)乙方负责机械设备的使用质量,使机械设备始终保持在完好状态。
(3)乙方负责机械设备维修、保养等各种费用,按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的_____和人身_____等各项费用。
(4)乙方人员应具有良好的职业道德,谨慎驾驶,做到安全生产、文明施工。由于乙方驾驶人员违规作业发生事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等,其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承担。
(5)施工过程中,乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物,要按照有关单位指定的位置谨慎开挖,必要时甲方指派人工辅助开挖,否则,挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承担。如发现地下水或未标明的地下管道、电缆线等应及时报告工地负责人并停止一切机械作业。
(7)租赁期内,乙方人员发生伤、病时,其医疗、劳保费用乙方自理,发生伤病乙方应急速送医院救治。
七、其他事项
1、如出现机械故障、驾驶员离职等乙方原因造成的工作停运,将停止计时。
2、机械进出场费用由乙方负担。
八、本合同经双方负责人签字盖章(乙方为自然人应交身份证复印件、签字并押指纹)后生效,工程租赁费结清后,合同自行失效。
九、甲、乙双方都应维护合同的严肃性,在执行合同阶段双方发生争议应通过协商解决,协商无效后,可在工程所在地申请_____或依法提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,双方可协商补充,需要有文字根据的要有双方签字的备忘录。
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
挖掘施工合同范本 篇2
发包人(全称):_____________(甲方)
承包人(全称):_____________(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》与其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就以下建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:_______________
工程地点:_______________
第二条发包方式、合同价款与承包围
发包方式:全包
合同价款:预估价(已扣除甲方提供的设备与配件)。
人民币大写:(¥__________元)
承包围:/双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。
(卸油密闭箱体,集液井不在本预算)
第三条双方约定的工程量确认表等文件作为本合同附件,并具有法律效力。
第四条合同价款支付:双方约定,工程开工前支付合同总价款的30%,工程完工后甲方支付合同总价款的50%,在甲方向乙方交付相关经营资料(包括油气回收检测报告)的当天,乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。
付款采用银行转账或电汇。
(根据甲方实际情况确定)
第五条甲、乙双方责任和义务
乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。
负责地方关系与施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承当责任。
乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放。
方可验收。
乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。
乙方必须给其所有人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。
在每个单位工程拆除前,乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。
除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程度。
乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服从甲方在施工现场的统一管理,按照甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。
拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设与管线的隔离点,应采取专项防护隔离措施,并报甲方进行备案。
否则,因乙方责任造成的一切损失,乙方应负全额赔偿责任。
施工时发现不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当立即暂停施工,采取必要的应急措施,并与时向甲方报告,经甲方处置完毕后方可恢复施工。
否则,因乙方责任造成的甲方的'损失,乙方应负全额赔偿责任。
第六条违约责任
乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承当,或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承当违约责任。
除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行,违约方承当违约责任后应继续履行合同。
双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另一方支付违约金。
因乙方施工、保管不善造成的自有与拆除的设备和材料的丢失、毁损,由乙方负全部责任。
争议解决方法:甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均要可向法院提起诉讼。
第七条合同生效、变更、中止和终止
本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。
但任何一方均可以对合同容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。
该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。
如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定,则按有关条款处理。
在合同执行过程中,若因国家计划调整或不可抗力因素而引起本合同无常执行时,乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议,与之有关的事宜双方协商办理。
本合同经双方签字盖章后开始生效。
第八条其它
本合同所包括的补充协议都是本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。
任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,未尽事宜双方另行商议。
甲方(公章):
乙方(公章):
日期:
挖掘施工合同范本 篇3
发包方:彬县体育中心综合训练馆第四项目部
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况
1、工程名称:彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程
2、工程地点:咸阳市彬县
3、工程内容及承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
第二条:工期
合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
第三条:工程质量等级:优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。
2、结算方式:包工不包料,安装工程管理及资料整编、工决算、保修。 第二部分双方一般责任
第五条:甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
第六条:乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名:
第七条:甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
第八条:乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。
第三部分 进度计划和工期
第九条:进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条:工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
第四部分质量与验收
第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十二条:安装完毕,并调试合格。
第五部分合同价款与支付
第十三条:合同价款及支付
1、合同价款: 元/m2。
第十四条:工程款支付
1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15日前支付上月进度款的 70 %。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的97%。
4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。
第十五条:违约责任
1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
2、乙方未能履行合同,出现以下情形之一,造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金,每延迟一天,罚款并承担相应的经济损失;
(1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2) 工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;
(3) 其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条:合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
代表人: 代表人:
电话:电话:
时间: 时间:
挖掘施工合同范本 篇4
发包方:_______________
法人代表:__________以下简称“甲方”)。
承包方:_______________
法人代表:__________。
为了搞好_______________蔬菜大棚建设项目,甲、乙双方经平等协商一致,达成如下一致意见以资共同遵守。
一、项目名称与建设地点:_______________,建设地点位于_________________________。
二、建设内容:_依照合同附件标准建设暖式蔬菜大棚个每个约______平方米。
三、工程造价:每平方米¥:__________。合计价款总额为¥:_____,具体价款根据合同标准实际丈量后据实结算。本工程造价不含税。_____
四、付款方式:甲方按照下列时间向乙方支付合同价款,并将资金打入乙方账户:
乙方账户:_______________
开户行:____________________
乙方人员设备进入工地后支付合同价款的30%。计¥:___________元
完成半数大棚骨架安装支付全合同价款的30%,计¥:_________________元
合同大棚内外卷帘机安装一半后支付全合同价款的30%,计¥:_________________元
工程竣工验收合格后,甲、乙双方确定实际建设面积后,甲方付款至合同实际价款的97%。
剩余资金3%在______年______月______日前一次性付清。
五.工程承包内容及范围
本大棚为包工包料,不含土建工程。内部设施有,内遮阳内保温系统,
外遮阳系统,自然通风电动天窗系统,环流风机加湿系统,雾喷系统,室内电控照明系统。及移动苗床。
六、工程开工日期:
1,本工程与_______年______月_____日开工,工人进入施工现场。
2,工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误,工期应予顺延。
工程量变化和设计变更:
一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
甲方未按时拨付工程款或未按合同规定提供相关材料、设施的不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气,合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他情况。
因当地部门或人员阻挠施工或故意刁难,甲方未能及时协调导致施工无法进行的。以上情况发生后,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表应在3日内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期及赔偿要求已被确认。
因行政机关要求停工的或因甲方未办理合法手续由执法部门责令停顿。
因甲方原因造成的其他延停工情况或甲方有违约情况的。
七、设计变更
1、甲方需要做温室工程变更时,应提前7日通知乙方,并给乙方充分的准备时间,由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲方承担,工程工期相应顺延。
2、乙方需要做温室工程变更时,需经甲方代表同意,工程工期相应顺延。
3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失,由变更方承担,该工程工期相应变更。
八、工程竣工日期:自开工之日起______日内完工,遇阴雨天气及施工条件不足等不能施工时日期顺延。
九、工程竣工验收标准:
1、工程全部安装调试完成,乙方自检合格后应书面通知甲方验收工程需要分步验收的,乙方应在单项工作完成前3日书面通知甲方。甲乙双方按照乙方提供的工程验收标准共同进行验收,验收时同时丈量实际建设面积,经验收合格在验收文件上签字确认。
2、在接到乙方书面验收通知3日内甲方不进行验收,可视为甲方认可工程质量合格,通过验收,甲方应按合同规定支付工程款。同时乙方人员可以撤回,工程保管及附随义务由甲方负责。
3、工程未经验收甲方不得提前使用和擅自动用。否责视为验收合格
十、双方其他义务
甲方义务:
1、按合同规定的时间和条件付款。
2、在乙方开工前,甲方确保已完成土地征用、房屋拆迁、土地及地上建筑、苗木的赔偿、消除地面、架空和地下障碍及施工应办理的一切合法手续等工作,使施工现场达到“三通一平”,具备施工条件,并负责施工现场的正常的水、电供保证,负责施工期间运输道路的通畅。施工用水、电由甲方通到温室施工区域50米以内。本工程不含土建部分。
3、协助乙方办理施工中当地有关部门要求办理的相关手续,协调好相关部门关系,并负责协调解决工地的纠纷和保卫。
4、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物等设施的迁移或保护,并承担有关费用。
5、甲方不按约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
6、保证施工现场水、电正常供应。
十一、违约责任
甲方未依照约定按时支付乙方合同价款时,乙方有权停工。
因一方违约致使合同不能履行,另一方有权中止或解除合同,但应书面通知违约方,通知到达对方时生效,由违约方承担违约责任。
工程验收合格后,甲方不按合同规定支付工程款的,乙方质保和售后服务责任免除。乙方对该工程享有留置权。
十二、不可抗力
1、“不可抗力”是指在本合同签订后发生的、本合同签订时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。该类事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争等。
2、如果发生不可抗力事件影响一方履行其在本合同项下的义务,此种情形不视为违约,但发生不可抗力的一方应及时书面通知另一方,并在其后的15日内提供证明该不可抗力事件发生及其持续时间的足够证据,其履行义务的时间可顺延至不可抗力事件结束。但不可抗力事件影十三、争议解决:_____
双方发生争议,协商解决协商不成,提交非违约方住所地人民法院解决。
十四、合同生效:_____本合同由双方签字盖章后生效本合同款项结清时失效。
十五,本合同签订后,乙方需向甲方缴纳_________元工程保证金。待工人及材料进场后十五日后全额退回。与应付工程进度款无关,不记息。
甲方:_______________代表人:_______________
乙方:_______________代表人:_______________
本合同签订日期:_________年______月______日
挖掘施工合同范本 篇5
合同登记编号:
安防系统施工合同
项目名称:
委托方(甲方)
施工方(乙方)
依据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方就管理体系认证项目,经平等协商,签订本合同,双方共同遵守履行。
一、 工程项目及要求
按照本合同的约定,乙方为甲方提供安防,监控设备的安装服务。甲方为乙方的安防,监控设备安装时提供所有必要的安排。
1. 工程内容: 2. 工程要求: 系统工程费用
1.整套系统的所有设备合计人民币:元(详见报价单) 2.工程费合计人民币: 元 3.税费:元
4.本合同总造价为人民币(小写):元 (大写) 交货地点
1. 乙方按照甲方约定时间将设备运送至甲方所指定地点; 2. 设备运抵甲方所指定地点后,经甲方验收后乙方开始施工;
3. 设备经过验收后,由甲方妥善保管,乙方不承担任何保管风险,出现任何少件问题由甲方负责。
二、 付款方式
1. 乙方开始施工及调试,设备调试完全经甲方验收合格后,甲方一次性支付乙方合同
款,即人民币 元整,小写:¥元。
三、 安装调试
1、 乙方在安装设备之前应征求甲方所要求安装位置,或由乙方自行定位,以期达到甲方满意效果;
2、 合同期为
3、 施工完毕后,乙方应给甲方提供安装资料及对甲方指定人员的基本操作培训;
四、 双方的责任和义务
1. 甲方应按时向乙方支付合同款项,不得拖欠合同款项,否则视违约行为; 2. 甲方应保证乙方施工人员顺利进出施工现场并在必要时协助办理有关手续;
3. 甲方应保证所有设备使用环境或安全条件与有关说明的要求相符; 4. 甲方用户不得任意添加或删除任何硬件或软件;
5. 乙方提供专业工程技术人员按照甲方要求进行安装、调试设备,以期达到最佳效果; 6. 对甲方提供合同所承诺的服务,严格执行合同; 7. 乙方将不提供合同规定以外的任何服务;
8. 乙方人员及设备在进出甲方维护现场时应严格遵守甲方安全规定或其它规定; 9. 乙方在进行维护工作时应尽可能不影响甲方正常办公活动; 10. 乙方承担设备的免费保修期为壹年,保修期自合同签订之日算起;
五、 不可抗力
1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。
2. 在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任;
六. 争议处理
因本合同所发生的争议,甲乙双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向乙方所在地法院起诉。
七.违约责任
甲乙双方必须认真执行合同,如签订合同后一方不能履行合同时,双方协商解决,由于终止合同所产生的`经济损失由责任方承担。发生不可抗力(应是法律认可的)的情况下除外。
八. 合同更改
在合同有效期内,因合同一方提出更改合同条款时,经双方协商一致,签署合同更改补充协议(见附件)。补充协议生效后,与其抵触的本合同条款失效。
九.售后服务
1. 产品保修期壹年,日期以合同签订之日起;
2. 如本产品在售后出现质量问题,甲方应及时通知乙方,由乙方负责更换同类产品,如甲方自行对本产品折卸造成的产品故障或扩大产品损失,乙方不承担任何责任; 3 如发生地震、台风、洪水、火灾、战争等不可预知的意外事件和人为破坏或者非质量问题引起的一律不在保修范围内;接到故障申诉电话后,本公司将在二个工作日内派专业技术人员到达现场维修;
十.合同的生效
1. 本合同执行期间,双方所有正式信息均应以书面形式表达(包括传真件)。 2. 本合同一式两份,甲乙双方签字盖章之日起生效,甲乙双方各执一份。
3. 合同自生效之日起,有效期为贰年。任何一方终止合同,需提前30日书面通知对方,双方协商一致方可终止。
委托方(甲方)
联系人: 联系电话:
被委托方(乙方) 通讯地址:
联系人: 联系电话:
甲方法定代表人或委托人: 乙方法定代表人或委托人: 单位公章: 单位公章:
日 期:年 月 日 日 期:年 月 日