铲车机械租赁合同 篇1
甲方:
乙方:
根据工程施工需要,依据民法典,为明确双方权利义务关系,经双方协商一致,特签定机械租赁合同,双方必须共同遵守。
一、租赁设备明细、用途及使用地点
1、租赁设备名称:
2、租赁用途:道路工程施工
3、使用工程项目:饶抚公路胜利至前锋农场公路工程项目
二、租赁期限:
甲方向乙方租用设备,租期起始时间为____年____日。
三、租赁费用
1、租赁费用为每个月____元,不足一个月按每天____元计算。
2、租赁最后截止时间按双方共同签署作业工票为准。
四、双方责任
甲方:
1、负责设备单程运费。
2、因甲方指挥不当,导致设备损坏及机械事故,由甲方负责。
3、甲方负责提供乙方随车人员的食宿及必要的生活条件。
4、甲方应在乙方设备维修、保养时提供必要修理费用,借用资金在设备租赁费中扣除。
5、甲方应在施工前对乙方进行必要的岗前培训,作好安全生产及技术交底工作。
乙方:
1、提供性能良好的设备和熟练的操作人员。
2、乙方随机人员应服从甲方现场指挥人员安排,遵守甲方现场管理规章制度,配合甲方正确使用设备完成施工作业,严格执行设备安全操作规程,违规操作造成后果自行承担。
3、乙方设备应达到完好状态,每月正常工作天数不少于二十八天,如少于二十八天按少于天数抵减月租金,每天按
4、乙方设备保养应在非施工时进行,出现故障抓紧抢修,否则按上款处理。
5、甲方提供负责提供主油,并承担费用。
五、双方约定
甲方应在工期结束后,完全支付设备租赁费,在乙方不能按合同约定提供作业时甲方有权提前通知乙方解除合同,租赁费按三条2款结算。
本合同一式两份,双方各执一份。未尽事宜,双方共同协商做出补充规定,补充规定与本合同具有相同效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
铲车机械租赁合同 篇2
甲方:(承租方)
乙方:(出租方)
为了国家建设,根据工程需要,明确双方的权利的义务,经双方协商后签定如下租赁承包协议:
一、甲方租赁乙方____________________________________。
二、付款方式及工作时间:
1、付款方式:月结;
2、在租赁期间内,甲方未征得乙方同意,不得擅自在所租设备上增加或拆除任何零部件,起租日期以现场签证为准。
三、甲方双方责任
1、乙方机械进入甲方工地,共同负责机械的安全,保证工程完工后机械人员安全离场。
2、施工工地如甲方属于证照不健全、出现电缆、光缆、水道、军事设施等影响施工,导致乙方机械人员被有关部门扣留甲方负责。
3、如果出现甲方资金不能按合同付款,乙方有权停机。停机期间照算工作日,停机两天再不付款,乙方有权把机械拖走,造成的一切损失由甲方负责。
4、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排,认真工作,合理施工,不听甲方指挥人员的指挥,甲方有权解除合同,费用乙方自负,但甲方不得强行机手进行危险作业,否则乙方机手有权拒绝。
5、乙方应确保机械正常作业,圆满完成任务。
6、由于乙方机械手违章作业不当指挥造成的事故一切费用由乙方承担。
四、甲方双方发生纠纷,应在同等互利的原则下协商解决,如协商不妥,可在甲方当地仲裁委员会解决。
五、本合同未经公证处公证,但经双方签字后享有法律的同等效力。
六、本合同一式两份,双方各一份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
铲车机械租赁合同 篇3
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:
一、租赁地点及设施:
1.租赁地址: 路 巷 号 室;房型规格 ;居住面积平方 米;
2.室内附属设施:
a 、电器:电话 沐浴 空调 冰箱 彩电 洗衣机 微波炉 吊扇 音响 vcd
b 、家俱:
二、租用期限及其约定:
1.租用期限:甲方同意乙方租用 年;自 年 月 日起至 年 月 日;
2.房屋租金:每月 元人民币;
3.付款方式:按 支付,另付押金 元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
第一次付款计 元人民币;
4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付,物业管理,房屋修缮等费用由甲方支付;
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失。
(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
(3)乙方无故拖欠房屋租金达 天;
(4)连续三个月不付所有费用的。
三、双方责任及义务:
1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;
2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;
3.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;
4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;
5.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;
6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;
7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。
四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。
五、其它说明:
出租方:
承租方:
签约日期:
铲车机械租赁合同 篇4
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方本着平等互利、合作、诚信协商的原则就乙方租赁甲方____元。每月按三十天计算,机械从进入施工场地和离开施工场地计算起。机械月工作小时上限(二百四十个)超出小时数,按月租平均小时款,追加小时款,相加月租款。如因乙方原因,机械施工不到三十天,租赁费按三十天计算。
二、租赁期限
租赁期限从甲方机械进入乙方施工现场当日开始计算,期限暂定____月,如租赁期限需要延长或缩短。必须经甲、乙双方协商一致,且需签订补充协议。
三、租金和往返运费、支付方式
本合同签订后,甲方机械到达乙方施工现场当日内,乙方应付机械运输费,如租赁期不足一个月,乙方应付给甲方机械返回运输费。如租赁期满,甲方承担机械返回运输费。
租金:甲、乙双方签订合同后,乙方应向甲方交预付款免费提供给甲方机械符合要求的`燃油(燃油清洁,气温低于5oC时用-10号燃油)免费提供给甲方机械司机及机修人员食宿和配合好机械的维修工作。
乙方免费负责对机械的安全妥善保管,指挥现场施工,在施工期间发生的任何纠纷,均由乙方负责解决,不得让甲方司机以外人员上机操作,更换施工地点需经甲方同意方可进行,未经甲方同意,不得将该机械转租给第三方,否则可视为违约。
如因政府行为和民扰而不能正常工作,乙方仍需支付给甲方机械租金。
六、处罚与违约
甲方必须保障机械正常施工,每月维修保养时间不能超过两天,超过两天从第三个机械维修日算起应扣除实际的维修天数。
合同签订后,租赁期间,甲、乙双方都不得无故解除合同,如需退租合同,应提前十天告知对方。甲、乙双方如有违约,违约方需支付违约金人民币壹万元给对方。
甲、乙双方通过友好协商做出的补充规定与本合同有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方友好协商解决,如协商未能解决,可向当地人民法院诉讼解决。本合同一式两份,双方各持一份,经甲、乙双方签字后生效。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________
联系电话:_________________联系电话:__________________
____________年______月____日____________年______月____日
铲车机械租赁合同 篇5
承租方(甲方):
出租方(乙方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备:
1、混凝土泵车
规格型号:52米 数量: 壹辆 租金:万/月.台
车辆要求:购买时间20__年 操作人员:两名
规格型号:56米 数量:壹辆 租金:万/月.台
车辆要求:购买时间20__年 操作人工: 两名
2、混凝土拖泵
规格型号: 60C 数量 :壹台 租金:元∕月.台
车辆要求:购买时间20__年 操作人员:一名
3、混凝土搅拌车
规格型号: 12立方/台 数量4辆 租金元∕月.台
车辆要求:购买时间20__年 操作人员:一名/辆
二、工作时间约定:
所有机械必须保证每月27天的正常工作时间,3天维修检查时间,若维修时间每超一天,则租金扣一天(按27天计算)。
三、甲乙双方的责任:
1、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。
2、乙方负责配备车辆驾驶员,并承担相应工资、生活费用等其它费用。
3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全,由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为 甲方赔偿)。
4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。
5、甲方负责租赁车辆的主油供应,并且承担操作员的住宿。
6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排,甲方必须保证提供车辆安全施工条件。
7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。
四、租期及费用结算方式:
1、租赁期限:租期年,从车辆进场签收开始计算租金。(车辆进场时间为:日)。
2、结算方式:每月底双方进行租金结算,次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内,甲方一次性支付给乙方。
五、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
六、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____
铲车机械租赁合同 篇6
甲方:_________(以下简称:出租方)
乙方:_________(以下简称:承租方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租费双方的权利和义务,经双方协商,待订立本合同,以便共同遵守:
第一条设备名称、型号、规格及数量
第二条租赁期限
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用,应在本合同期满前十五日内,重新签订合同或办理续租手续,否则出租方有权将设备另行安排。
第三条工程项目,工作内容和施工地点
3.1.工程项目:_________
3.2.工作内容:_________
3.3.施工地点:_________
第四条租赁方式及所有权
4.1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
4.2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
4.3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第五条租赁价格计费时间及租费的签认
5.1.租赁价格:本设备按每月_________元(大写:_________)收取租赁费,以后使用时间,按三十个日历天数计算壹个月租费,最后使用时间,不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。
5.2.租赁计费起止时间
5.2.1._________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算
5.2.2.在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
5.2.3.机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
5.3.运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。
5.4.机械的进退场费:机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。
第六条付款方式
6.1.设备发运之前,承租方须先预付给出租方一个月的租费_________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计_________。
6.2.以后按每月预付一次租费,每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。
第七条双方义务和责任
7.1.出租方的义务和责任
7.1.1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。
7.1.2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。
7.1.3.负责操作人员的工资及设备维修配件
7.1.4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。
7.2.承租方的义务和责任
7.2.1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
7.2.2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
7.2.3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
7.2.4.负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。
7.2.5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。
7.2.6.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。
7.2.7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。
第八条租赁机械的毁损和灭失
8.1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
8.2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。
8.2.1.将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
8.2.2.更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。
8.2.3.当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。
第九条违约责任
9.1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。
9.2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
9.3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
9.3.1.要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。
9.3.2.终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十条本合同的附件
本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件一,租赁机械发运及到达签认收据,双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。
第十一条争议解决
本合同如发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,也可向人民法院起诉。
第十二条本合同签字,盖章生效,合同一式四份,双方各持二份。
出租方(盖章):_________
承租方(盖章):_________
_________年____月____日
铲车机械租赁合同 篇7
出租方:________
承租方:________
签订日期:________年________月________日
签订日期:________年________月________日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件:______
第二条:租赁机械的期限:
租赁期从报停日收回。
第三条:租金机械的期限交纳方式、期限:______
租金的计算:______
租金的支付方式:______
春节期间扣除15天租金(每月均按30天计算)以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。
第四条:租赁期间机械的`维修、保养和各类事故的处理:
1、维修:出租方负责,其费用由出租方承担。
2、保养:出租方负责,其费用由出租方承担。
3、机械故障:出租方负责,其费用由出租方承担。
4、安全事故;责任方承担,其费用由责任方承担。
第五条:出租方与承租方的变更
1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间,出租方若将所有权移交第三方,出租方应在所有权移交日的15天前书面通知承租方,承租方与出租方的合同关系自然过渡至第三方。
2、在租赁期间,承租方若将使用权移交第三方,承租方必须在使用权移交日的15天前向出租方提出书面要求,在付清租金款的同时,取得出租方的签证认可方可移交,承租方租出租方的合同关系过渡至第三方。
第六条:违约责任
1、未经双方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,违约方按《合同法》的有关条款处理。
2、承租方不按规定支付租金,出租方有权要求承租方及时支付租金。
3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付,出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。
4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行,15小时外保证单笼24小时可以运行。
5、机械如发生故障若4小时不能及时修复,承租方有权扣除当日租金。
6、出租方派出的操作工应持证上岗,服从承租方工作安排。
第七条:其它约定事项:施工升降机楼层呼叫装置分机,如正常损坏由乙方承担,如人为损坏或丢失由甲方承担(发射头每个90元,分机每个110元)。
第八条:争议的解决方式:如发生争议,由双方协商解决。
第九条:在本合同规定的租赁期届满前15天内,如承租方要延长租赁期限,应与出租方协商,并办理重新签订合同的手续。
本合同一式五份,甲方三份,乙方贰份。
出租单位:_________
承租单位:_________
代表人:_________
代表人:_________
电话:_________
电话:_________
签约日期:_________年_________月_________日
签约日期:_________年_________月_________日
铲车机械租赁合同 篇8
合同号:____________________
出租方(甲方):____________
承租方(乙方):____________
甲乙双方按《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等互利的原则,经友好协商签订本合同:
一、乙方以日租方式租用甲方下列机械设备。
设备名称、型号、单价:________________________
序号设备名称规格型号单位数量日租单价操作手姓名及联系。
二、租赁期限及租金计算、支付方式:
1、设备租赁期限:乙方根据实际临时租赁。
2、租金计算:乙方根据双方书面签认实际使用天数,结算租金。
3、税金:租费价不含税金。
三、租赁设备的进出场验收
设备进场前由甲方加满油,退场由乙方负责加满;若甲方未加满,乙方负责加满,并按加油量及费用加计10%的管理费在甲方租费中扣除。
四、运输、使用、维修、保养、燃油费用
1、机械进出场费由甲方全部承担,同时甲方负责设备进出场安全。
2、乙方负责设备在租赁期间正常运转所需的燃油。
3、所有的修理、保养、操作手工资及其他费用由甲方负责并承担费用。
五、甲方的权利与义务
1、为乙方提供机况良好的设备,外观整洁,各类安全防护装置齐全。
2、每台设备配备一名具有操作资格证、技术水平达到中级以上、身体健康的操作手。严禁派遣学员、学徒上机,一旦发现,乙方有权按200元/次在租费结算时扣除。
3、设备进入施工现场后,甲方操作手必须服从乙方统一管理,遵从乙方现场管理人员调度、指挥,保证随叫随到,按要求填写乙方提供的《设备运转记录单》并交乙方,遵守乙方的管理法规及施工现场的规章制度。若甲方操作手不服从乙方指挥,违章操作,乙方有权要求甲方更换操作手或终止本合同,并由甲方承担由此造成的一切损失〔包含第三方损失〕。
4、甲方设备应停放在乙方指定地点并由乙方派人负责看守;否则,乙方不承担相应的责任。
六、乙方的`权利与义务
1、乙方负责租赁期间设备的看护,并保证甲方操作手的正常作业安全。
2、乙方应及时支付甲方租费,租赁结束后不得滞留甲方设备。
七、违约责任
1、租赁设备未能按时到场,甲方应向乙方赔付与违约期租费等额的违约金。
2、乙方逾期不归还租赁设备,应向甲方赔付与违约期租费等额的违约金。
八、争议解决方式
有关合同的一切争议甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律友好协商解决,协商未果,双方约定向成都铁路运输法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同正本一式二份,甲乙双方各一份,副本二份,乙方二份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。
甲方:____________________乙方:____________________
代理人:__________________代理人:________________
电话:____________________电话:____________________
合同签订日期:______________________________________
合同签订地点:______________________________________
铲车机械租赁合同 篇9
出租方(甲方):___________________
承租方(乙方):___________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况______________
二、租赁设备概况
设备名称:_____________________
规格型号:_____________________
数量(台):___________________
随机人员(人数):_____________
机手补助:_____________________
租赁金额:_____________________
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任
1、提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的'看护并保证设备。人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜
1、租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月_________万元/月,次月_______万元/月,第三月______万元/月,第四月______万元/月,第五月______万元/月,第六月______万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元,并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(元/天)。
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过______小时,超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担,______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片。滤芯等低值易耗品的费用。
7、设备因故障造成的停工每月累计布超过______天(维修时累计______小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表。租赁机械收据。及甲。乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:_______________
有关本合同的一切争议,甲。乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同一式二份,由甲。乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方:_______________乙方:______________
日期:_______________日期:___________
铲车机械租赁合同 篇10
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165 465.45元),并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。
第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。
经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。
一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的`真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于20__年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
铲车机械租赁合同 篇11
出租方(甲方):_________签约地点:_________
承租方(乙方):_________签订日期:_________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:乙方租赁甲方的设备仅限于河间市城区内的工程中使用,不得转移到其它地点。
二、租赁设备概况_________
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的'所有权属于出租方,承租方对租赁设备只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转移,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备。
2、负责设备进入乙方施工现场。
五、乙方的基本职责:
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,设备损坏或丢失由乙方负责赔偿。
2、乙方应在交货地点由乙方指定验收人检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁收据交给甲方指定验收人。
3、租赁期满后负责设备进入甲方仓库。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,自设备进入乙方场地时开始计算租金。如乙方暂未使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用,租赁费按实际天数计算,不再重新鉴定合同。
2、结算方式:设备租赁费按合同双方指定验收人出具的单据为标准计算,乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金加收月租金0.5%的滞纳金,并且甲方有权将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算,超出部分按天计算(_________元/天)。
3、运费的承担:设备的进场费用由甲方承担,退场费用由乙方承担。乙方应在设备进场或退场前三日内通知甲方。
4、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工使用,必须征得甲方得同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。如送货单退货单、租赁费收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
铲车机械租赁合同 篇12
承租方(甲方):
出租方(乙方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备:
1、混凝土泵车
规格型号:
车辆要求:
规格型号:
车辆要求:
2、混凝土拖泵
规格型号:
车辆要求:
3、混凝土搅拌车
规格型号:
车辆要求:
二、工作时间约定:
所有机械必须保证每月27天的正常工作时间,3天维修检查时间,若维修时间每超一天,则租金扣一天(按27天计算)。
三、甲乙双方的责任:
1、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。
2、乙方负责配备车辆驾驶员,并承担相应工资、生活费用等其它费用。
3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全,由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。
4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。
5、甲方负责租赁车辆的主油供应,并且承担操作员的住宿。
6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排,甲方必须保证提供车辆安全施工条件。
7、租赁期间所有租赁车辆的'安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。
四、租期及费用结算方式:
1、租赁期限:租期年,从车辆进场签收开始计算租金。(车辆进场时间为:日)。
2、结算方式:每月底双方进行租金结算,次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内,甲方一次性支付给乙方。
五、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
六、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
铲车机械租赁合同 篇13
承租单位: (以下简称甲方) 出租单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,按照平等互利的原则,甲乙双方经过友好协商,就工程机械租赁事宜达成一致,签订本合同。
一、机械名称及型号:
名称:
型号:
二、租赁用途及使用地点:
租赁用途:
使用地点:
三、租用期限
自 年 月 日起至甲方通知终止租赁之日结束。若乙方未经甲方同意擅自撤走机械或驾驶人员,甲方有权不支付乙方全部租金。
四、租金计算方法
1、计费时间:按机械机械进场实际使用之日计算租金,月租金元(大写: )。不满壹个月,按实际使用天数计算租金 元/天。
2、机械进出场时发生的运输、装卸等调遣费用,使用时间在三个月内的由甲乙双方各付一半,使用时间超过三个月的由乙方承担全部进出场发生的.费用。进场时由甲方垫付进场拖车费用。若因乙方机械设备故障耽误甲方正常施工时,甲方有权扣除当日租金。
五、付款方式
甲方每月给乙方结算一次,按当月结算费用的 %支付给乙方。合同终止后,剩余租赁款一次性结清。
六、机械维修、保养及费用
1、乙方必须保证机械技术状况良好,运转可靠,常用配件齐全,机械发生的一切维修保养费用全部由乙方承担,如果乙方机械不能满足甲方施工要求,甲方有权要求乙方更换设备或终止合同。
2、乙方必须在甲方规定的时间内做好机械的正常检查及保养维修,保证机械每月28天的正常运转,不足28天的按照月租金折算费用从当月租金中扣除并甲方有权终止合同。
七、驾驶人员责任
1、乙方每台机械配备一名技术娴熟的专职驾驶员,其工资及保险等所有费用由乙方承担。乙方驾驶员必须绝对服从甲方的工作安排,并遵守甲方的各项管理制度,保证每天24小时都能够上班。如果乙方驾驶员不服从甲方管理或技术水平不能满足甲方施工要求,甲方有权要求乙方更换驾驶员或终止合同。
2、乙方操作工人必须按甲方要求填写机械运转记录,如未达到甲方要求,甲方将给予50元/次的处罚,罚金在租赁费用中扣除。
八、施工质量与安全
1、乙方应对设备、人员的安全负责,服从甲方的安排,严格遵守安全操作规程。驾驶人员严禁酒后上岗操作,若因乙方失保、失修或操作不当造成的损害,责任由乙方全部承担。
2、机械设备使用过程中因操作人员操作不当或机械故障发生的一切安全问题,由乙方承担全部责任。
九、附则
1、其他未尽事宜,双方共同协商解决。
2、本合同一式三份,甲方执两份,乙方一份,自合同双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
铲车机械租赁合同 篇14
甲方(承租人):
乙方(出租方):
甲方出租乙方机器设备,经双方协商一致,达成如下协议:
1.如果甲方租赁的设备在租赁期间丢失或损坏,应赔偿原价的80%
2.机械设备的名称、型号和数量:
装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振动器、氧乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空气压缩机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等。具体数量见租赁清单。
3.租赁时间:
4.施工现场:
5.财务结算方式:
(1)计费方式及单价:参照租赁设备表
(2)甲方必须在规定的期限内付款。如逾期付款,乙方有权单方面终止合同的执行,由此造成的一切损失由甲方负责,由此产生的设备停工费用由甲方照常支付给乙方。
6.相关协议:
(1)乙方负责提供设备操作人员,必须持证上岗,严格按照设备操作规程操作,并负责设备的日常维护。
(2)设备租赁期间,甲方负责设备操作人员的住宿。
(3)设备租赁期间,设备的燃料和动力消耗由甲方负责。
7.甲方的责任:
(1)甲方必须为乙方设备的进入做好准备,并提供必要的进入条件。
(2)甲方必须有专人负责指导设备施工,但不得违章指挥。如果甲方人员违章指挥,造成的一切损失由甲方负责。
(3)甲方对设备的安全负责,对因甲方安全工作不力造成的设备及备件的损失负责..
8.乙方的责任:
(1)乙方应保证进入施工现场的机械设备具有良好的技术性能。
(2)乙方进入施工现场的人员必须遵守甲方的相关规章制度。如乙方提供设备操作人员,操作人员必须积极配合甲方相关负责人的指挥操作,遵守甲方的工作时间和工作安排,但有权对非法指挥提出异议。
(3)如乙方机械设备发生故障,乙方应积极组织人员进行抢修。如因此影响甲方施工超过三天,经双方签字后,可免交当天的机械台班费。
9.本合同未尽事宜,由双方协商解决。如果协商失败,诉诸法律解决。
10.本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份,双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
铲车机械租赁合同 篇15
甲方:
乙方:
因甲方工程施工需要租用乙方的设备,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方的权力和义务,经双方协商,签订本合同。
一、机械设备概况及租赁费用:
乙方出租220挖掘机带破碎锤,用于甲方承建太中银铁路 ,每月租赁费为 元。
二、设备使用地点:
租赁设备仅限于在 ,进场时间为 年 月 日。
三、租赁设备的所有权和使用权:
1、乙方拥有租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内,在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权,如遇机械故障每月给乙方的机械3天保养、维修时间,超过3天按照相应租金扣除。
四、租赁期限及租金结算方式:
1、租赁期为2个月,不足2个月按2个月计算,超过2月按相应 租金计算,及月租金除以30乘以超出天数,至工期结束。
2、租赁时间以设备进场之日计算。
3、设备进场时甲方先付给乙方一个月的租赁费,满一个月(30天为一个月)后3天内再付下个月的租赁费,每月租金提前打入乙方帐号。
帐号为:
否则乙方有权停工讨要,停工期间租金照付且不承担甲方造成的损失。租赁期满甲方必须一次性结算清乙方的租赁费,否则甲方应每天多付乙方剩余租金3%的滞纳金。
4、设备的燃油费用由甲方承担。
甲方:乙方:
日期:
铲车机械租赁合同 篇16
甲方(承租方):
乙方(出租方):
根据《合同法》的有关规定,为明确双方权利义务关系,经双方协商,现达成如下协议:
一、租赁机械名称及规格型号:
乙方向甲方提供吊车_______辆,车号为_______,型号:_______,配备操作人员_______名。
二、双方的义务:
1、甲方负责安排乙方出车;
2、乙方应遵守甲方及业主规定的各项管理制度和规范;
3、乙方必须服从甲方的统一安排,持证上岗,保证甲方用车。行车安全、第三者安全责任险由乙方负责;
4、乙方自带的随车司机,搞好机械设备的日常维护保养工作,保证车辆的完好,每月正常维修不超过壹天;
5、甲、乙双方应做好各自的`安全防护和管理,因乙方所派司机驾驶不当或违章作业造成损坏和事故的由出租人自负,如果致使甲方不能按合同规定正常使用租赁车辆,甲方不负担此期间的租金,乙方应承担每日租金等额的违约金。
6、乙方必须保证24小时随叫随到,保证甲方用车。
三、租赁期限:
乙方车辆进场后按月租赁,从甲方正式使用之日起计算,即自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
四、车辆施工内容、地点:由甲方统一安排。
五、租赁费用:租金_______元/月(壹万元/月),月末支付,燃油和司机的吃、住费用由甲方承担,其它一切费用均由乙方承担。
六、违约责任:
1、乙方不服从甲方统一安排,违章操作造成甲方损失的,须照价进行赔偿;
2、乙方月维修时间如连续超过两天,每超过一天扣一天的租金,影响甲方使用的,甲方可终止合同,通知乙方退场;
3、乙方不得擅自将车掉回,否则将按半月的租金额赔偿甲方。
七、因本合同发生争议,按合同法规定办理,向甲方所在地陕西省宝鸡市申请仲裁或宝鸡市人民法院提出诉讼。
八、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,其他未进事宜,由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方: