装饰装修标准合同范本 篇1
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1.1、 工程名称:
1.2、 工程地点:
1.3、 承包范围(详见附表一:工程项目预算表)
1.4、 承包方式,双方商定采用承包方式
1.5、 工期天,本工程自月月
1.6、 合同预算价款(人民币大写):(实际金额以结算单为准)
第二条 甲方工作
2.1、 除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的场地中所滞留的物品,陈设等采取保护措施,向乙方提供所需的水,电,场地并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、审批、报建等手续,并承担各项收费,因以上原因造成的损失由甲方负责赔偿。
2.2、 甲方应在签定合同当日确认并签定平面方案图、水电图,开工后三天内确认并答复具体(剩余)施工图。
2.3、 甲方需要变更部分工程时,应在该部分工程未展开前提出。(包括采购采购该部分工程之原材料)。并征得双方同意该变更方案(签定变更单及边更后的方案图)
第三条 乙方工作
3.1、 严格执行施工规范,安全操作规范,防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工。参加竣工验收,编制工程结算。
3.2、 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物及各种设备管线。
3.3、 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场工程成品保护。
第四条 关于工期的规定
4.1、 甲方未按约定完成前期工作或未按期及时提供应由甲方提供的任何物件到现场,影响工期,工期按影响工期时间顺延。
4.2、 乙方负责,不能按期开工或无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.3、 甲方未按约定支付工程款,工期顺延。
4.4、 设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累积计算)。工期相应顺延。
4.5、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工而增加的费
4.6、 用。 在正常施工条件下,确保施工工期。如工程量增加,甲方供应材料受自然条件影响(如遇到台风、暴雨等),相应顺延工期
第五条 关于工程质量及验收的约定
5.1、 本工程以施工图纸、做法说明为质量评定验收标准。
5.2、 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延,若复验不合格,其复验及返工费由乙方承担,但工期也予顺延。
5.3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.4、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5、 工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内未能组织验收,工程按验收合格移交。
第六条 关于工程价款及结算的约定(本合同过程付款方式按第 条执行)
6.1、 总额为人民币 )税金甲方自理, 本项目建筑面积约 平方米。
6.2、 第一次付费% ,签定合同当日前期备料(¥元) 第二次付费%,水电、泥水工程、木工工程进场(¥元) 第三次付款%,木工基本完工,油漆工进场(¥元) 第四次付费,工程竣工验收完毕(¥元) 工程造价(工程量)有增加时,甲方应依所增加额度按比例增加付款金额(含前期 以付工程款亦按比例及时增补)。甲方直接将款项打入乙方帐号,以银行转帐收据为依准(附:尾页乙方帐号)。
第七条 奖励和违约责任
7.1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方人民币100元整。甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,支付给乙方合同工程预算总造价1%的滞纳金。以上总天数不能超过合同规定的工期,如超过乙方可以单方面终止合同,并按甲方为违约方处理。
7.2、 由于乙方原因导致延期开工或中途停工,乙方应支付乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,乙方支付甲方人民币100元整。甲方要求提前竣工,应先征求乙方同意并支付赶工措施费(具体方式由双方协定)。
7.3、 乙方因应受妥善保护甲方提供的材料设备及现场堆放的物品、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
7.4、 甲方未办理工程的任何手续,擅自同意拆改原有建筑结构和设备管线,由此造成的损失和事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
7.5、 乙方未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构和设备管线,由此造成的损失和事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
7.6、 因一方原因,合同无法继续履行,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失(但不超过合同总金额)。
第八条 争议或纠纷处理
8.1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请管理部门进行调解。
8.2、 当事人不愿意同过协商、调解解决或协商调解不成时,双方可选择下列一种方式解决:
a) 向广州仲裁委员会申请仲裁
b) 向人民法院起诉
第九条 附则
9.1、 本工程合同经双方签署后生效。
9.2、 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,均具同等效力。
9.3、 本合同履行完成后自动终止。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
代理人: 代理人:
单位地址: 单位地址:
电 话: 单位电话:
传真号码:
年 月 日 年 月 日
装饰装修标准合同范本 篇2
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程名称:
工程地点:
建设单位:
一、承包范围与承包方式
(一)、承包范围:以双方认可的《预算书》所标明的项目为准
(二)、承包方式:双方商定采取乙方包工包料方式
二、工程合同造价与支付结算方式
(一)、合同价款:
(二)、支付结算方式:本合同签定后,正式开工三日内,甲方支付乙方不少于合同总造价的60%做工程备料款,计人民币 元,工程过半(基础工程已基本结束, 月 日前),甲方支付乙方合同总造价的30%,计人民币 元。工程完工交付使用前三日内,甲方再支付乙方工程费用款5%,计人民币 元。待本工程结束,经甲、乙双方共同验收结算后,扣除结算价5%的保修金,余款十日内一次性付清。
三、工期
工程施工期限自 年 月 日至 年 月 日。协议商定总施工期为 天(日历天)。如遇下列情况工期相应顺延:
1、工程量增加和设计变更;
2、一天内,非乙方原因停水、停电等其它原因造成连续停工2小时以上或累计超过3小时的,从水电影响施工之日起至恢复正常施工止,工期按日历天顺延;
3、甲方为乙方提供展牌内容,乙方进行制作、按装、不得修改。
4、因外界干扰乙方不能正常施工以及合同以外约定或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况;
5、甲方未能按合同约定期限付款而影响乙方施工的,从应付款期限满的次日起到该款实际支付的时间止,工期顺延;
6、合同期内,因甲方自行进行设备安装和其它工程施工而导致乙方不能正常施工甚至停工的,从停工之日起到复工之日止,工期顺延。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任,并根据实际情况赔偿甲方相应的经济损失。
四、双方责任范围
(一)、甲方责任:
1、甲方委派
为该工程项目的负责人,负责组织协调该工程的具体工作。甲方派驻工地代表具有现场签证权。
2、甲方负责办理本工程允许施工的各种证件和全部申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外),提供施工所需的水、电以及必要的道路畅通。
3、甲方负责协调相应的地方关系,确保乙方施工不受外界干扰,工程施工中遇职能部门以及其它方面的干涉,由甲方负责协调处理;
4、甲方必须严格按双方约定的期限支付乙方工程材料费用款;
5、甲方提出设计变更或工程项目的增减,必须提前与乙方代表联系,并在双方商定的增减项目费用单上签字。乙方代表在收到变更增加项目的签字单后才能安排增加项目的施工。甲方在乙方进场施工时提出的减少项目变更,决算时应承担乙方减少项目费用总额10%的配套损失。
6、工程竣工后,乙方提出验收申请,甲方应在二日内组织相关人员会同乙方进行工程验收,如甲方三日内不组织相关人员验收,或交工前擅自投入使用,视为该工程已验收合格,正式交付使用,甲方应按照有关约定承付工程余款。甲方如不按约定履行上述各项义务而造成工期延误,须承担乙方窝工、施工设备租赁期延长所产生的费用等其它相关损失,工期顺延。
(二)、乙方责任:
1、乙方委派
为该工程项目的负责人,负责组织协调该工程的具体工作。甲方派驻工地代表具有现场签证权。
2、乙方须严格按照双方议定的施工方案进行施工,提供与预算相符的工程原材料。确保工期并保证其工艺质量,如因乙方自身原因而造成的工期延误,依据实际情况赔偿甲方相应的经济损失。
3、工程的隐蔽部分,隐蔽前应提前通知甲方现场代表,经甲方代表检验合格后,方可隐蔽。否则所造成的返工及费用由乙方自己承担。
4、工程质量不符合设计要求,乙方负责无偿整改或返工。由于整改或返工造成工程逾期交付的,依据实际情况赔偿甲方相应的经济损失。
5、乙方应保证施工场地的清洁卫生,按施工总平面图堆放材料和机具,交工前应将材料和施工垃圾清理出甲方所属范围以外。
6、乙方在施工中,应遵守甲方的规章制度,配合甲方做好安全防范措施。同时,乙方应文明施工,确保自身和他人的人身与财产安全。如因乙方自身原因而引发的安全责任事故,其责任由乙方承担。乙方如不按约定履行上述各项义务,造成的工期延误和工程损失,由乙方承担。
五、其他条款
1、甲乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方承包甲方施工的工程项目以预算报价表固定报价。发生变更的,其变更部分按变更单上所标明的项目费用结标时做增减补充。同类项目的增加部分以乙方预算报价表上标明的单价和取费标准为计算依。
2、本工程由甲方提供或指定的、设备安装时乙方做好配合工作。根据国家有关规定,本工程保修期为12个月(以实际交工之日起算),保修期间如属工程质量问题,乙方无条件进行返修;如甲方或其它原因而引起的工程损坏,乙方也应负责修理,所产生的所有费用由甲方承担(具体保修范围以双方签字认可的预算书中所含项目和变更单所标明的项目为准)。保修期间,乙方应按有关规定,预留合同价款金额1%—3%的保修金,计人民币 元整。预留的保修金额待保修期满甲、乙双方再次检验工程后,一次性付清。
六、违约责任和解决方式
(一)、违约责任:
本合同经甲乙双方签字盖章后即生效,任何一方不得随意更改或终止,如单方终止合同则属违约,违约方应承付对方合同总造价的 %作为违约金。
(二)、解决方式:
合同履行过程中如发生争议、违约,双方应及时协商解决,协商不成时,由上级主管部门调解,调解不成,任何一方均可向工商部门经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向 人民法院提请起诉。
本工程最后结算按实际发生的工程项目及工程量依照原预算单价与取费标准进行结算。本工程涉及人工费的调差等其他相关部分的费用调整,按政府造价管理部门的有关规定执行。如遇特殊原因,双方可根据所发生的实际情况,结合有关规定再议补充条款。
本合同经双方签字后即生效,至工程竣工验收,甲方结清应付给乙方的工程余款后终止。
本合同正本一式贰份,具有同等法律效力,双方各执壹份,副本份,各执 份。
甲方代表人签字:盖 章 :联系电话:开户银行:帐 号:
乙方代表人签字: 盖 章: 联系电话: 开户银行: 帐 号:
年 月 日
装饰装修标准合同范本 篇3
甲方(房 主):
乙方(施工方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定,结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况,双方达成如下协议:
1、甲方将自己位于 交给乙方装饰装修。
2、工程总造价(大写): 。
3、工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、工程款付款方式列下表:
5、工程保修期:一年
6、甲方代表:
7、乙方代表:
8、工程内容详见报价单,以报价单为准。
9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表。
10、本合同签订生效后,甲、乙双方严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更和解除合同,否则违约方将赔偿对方工程预算总造价10%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
11、施工质量:要符合预先讲定的要求和国家规范标准,乙方听从甲方的设计和布局施工。如果甲方想改变样式,乙方有权不返工,如果返工,所有费用由甲方承担。如果于乙方的质量和工艺达不到要求,乙方承担损失的一切费用。
12、甲方应免费提供水源、电源,如果甲方增加装修项目,必须先交钱,然后才能施工。
13、未尽事宜,经双方协商解决,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
14、争议或纠纷处理。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
15、附则
(1)本合同正、副本或贰份,甲方、乙方各执一份。
(2)本合同履行完成自动终止。签字(章)生效。
16、安全
在施工中造成的人身事故都由乙方负责,与甲方无关。
甲方: 乙方:
年 月 日
装饰装修标准合同范本 篇4
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:___________________________________
2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。
3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程开工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款__________元;
2、人工费__________元;
3、设计费__________元;
4、施工清运费__________元;
5、搬卸费__________元;
6、管理费__________元;
7、其他费用(注明内容)______________元。
第三条:质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条:工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或_____部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进
行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条:其他事项
1.甲方责任
1)必须提供经物业管理部门认可的`房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2.乙方责任
1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
第九条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十一条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条:合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执份。
甲方(业主):(签章)
法人代表:
编码:
委托代理人:
电话:
签约日期:
乙方:(签章)
企业地址:
编码:
工作单位:
委托代理人:
电话:
装饰装修标准合同范本 篇5
客户(甲方)
联系电话
客户(乙方)
联系电话
甲方确认将位于______市(县)______区______路______小区______幢______单元______室住宅(户型为___室___厅___厨___卫,建筑面积为_________m2),委托乙方进行装修设计、施工。经双方协商,达成以下协议:
一、为表达合作诚意,甲方在签订本协议后,向乙方支付____________元(大写为____________圆整)工程定金。
二、乙方有义务完成对甲方协议中指定住宅(以下称“住宅”)的勘测、制订方案、绘制施工图、报价;双方合作中止,乙方必须向甲方提供平面方案(包括测量数据)、不提供施工图及报价书。
三、协议签定后,甲方有义务配合乙方做好住宅的基础数据测量、并对所测量数据进行确认;住宅由开发商将住宅交付到甲方(或自建房屋建造工程完工)后,甲方在90日之内应告知乙方,如甲方超出时间90日,即视同乙方已履行协议中规定的义务,故定金不予退还。
四、自协议签定后90日以内,甲方未要求乙方测量房屋、未接受协议中约定的乙方服务,可全额退还工程定金;如已量房,则定金不予退还。
五、工程定金签定后,本协议中甲方交纳的工程定金充入第一笔装修工程款;甲方交齐第一笔工程款后,获取乙方制作的施工图、报价书。
六、本协议一式二份,甲方、乙方双方各执一份。
甲方签名(盖章):乙方(盖章):
甲方代表签名:乙方代表签名:
日期:20______年___月______日