欠款买卖合同 篇1
___________先生/女士：
您好，贵我双方于___________年___________月___________日签订了《商品房买卖合同》及补充协议，约定由贵方向我司购买房号为___________住宅，共计___________平方米，单价___________元每平方米，总价___________元。同时，合同对付款方式、付款期限及违约责任等内容也作了明确约定。根据商品房买卖合同第四条之约定，贵方应及时足额支付房款，其中应于___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年___________月___________日前支付余款。如果贵方逾期付款，我司有权按日向贵方收取应付款万分之___________的违约金，如逾期超过90日，我司有权解除合同。但是，截至目前，贵司仍有___________元房款尚未支付，也从未向我司提出任何合理理由。针对以上情况，我司多次通过函件、电话等形式催促贵方尽快履行合同义务，缴清费用，但贵方一直不予回应，亦未采取任何实质履约行为。
综上所述，贵方已经明显违反合同约定，长期恶意拖欠房款的行为给我司造成重大损失，已构成根本违约，达到了合同解除的条件。鉴于我司多次催促均无实果，为维护我司的合法权益，根据合同约定的相关规定，特以此函郑重告知贵方：
一、自本通知发送之日起，即解除您与我公司签定的《商品房买卖合同》(合同编号：___________)
二、按照合同约定向我公司承担违约责任，支付违约金，并协助我公司办理合同解除的全部手续，否则我公司将采取法律手段追究您的法律责任。
特此通知
___________房地产开发公司
___________年___________月___________日
欠款买卖合同 篇2
货物欠款买卖合同书
出卖人：
买受人：
兹为货物欠款买卖，经双方缔结合同如下：
第一条甲方愿将货件卖予乙方，约定年月日交付清楚。
第二条货价议定每件人民币元整。
第三条乙方应自交货日起算日内支付货款予甲方，不得有拖延短欠等情形。
第四条甲方如交货期不能交货，或仅能交付一部分时，于日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖合同，但须接到通知日起算日内答复，逾期即视为承认延期。
第五条甲方如届期不交货又未依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催告交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除合同。
第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或一部分货品未能交清的，可以延缓至不能交货原因消除后日内交付。
第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。
第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方可以约定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至实际交款日止，按每百元日折计算迟延利息。
第九条甲方所交付的货品，如有不合规格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或更换或减少价金的义务。
第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求甲方履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除合同外并可请求损害赔偿，甲方无异议。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人：
买受人：
欠款买卖合同 篇3
出卖人___简称甲方，
承买人___简称乙方，兹为__货物欠款买卖，经双方缔结契约条件如下：
第一条甲方愿将__货__件卖与乙方，约定____年_月_日交付清楚。
第二条货价议定每件人民币__元整。
第三条乙方应自交货日起算__日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于_日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算_日内答复逾期即视为承认延期。
第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。
第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后_日内交付。
第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。
第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。
第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。
第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。
本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人：
地址：
买受人：
地址：
____年_月_日
欠款买卖合同 篇4
你好，司法实践中买卖合同欠款诉状可以这样写：_________________
原告：______________，女，汉族，_____________年__________月__________日生，住址__________市__________区_______________楼__________号。身份证号：_____________
被告：______________，女，汉族，岁，__________现住__________市__________区_______________楼_______________号。联系电话：_____________
诉讼请求：______________
事实和理由：______________
原告认为........
原告请求人民法院以事实为依据，以法律为准绳，支持原告诉请，实现公平正义。
此致
__________市__________区人民法院
具状人：______________年月日
欠款买卖合同 篇5
原告：_______________
住所地：_______________
法定代表人：_______________职务：_______________
被告：_______________
住所地：_______________
法定代表人：_______________职务：_______________
案由：买卖合同欠款纠纷
诉讼请求：
1、原告请求依法判令被告给付原告货款________元
2、请求判令被告支付逾期付款违约金________元
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由：
________年________月________日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量总货款
结款方式：需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从________年________月份至________年________月份被告拖欠原告货款如下：年月份，人民币元;________年________月份，人民币________元;________年________月份，人民币________元，________年________月份，人民币________;以上合计人民币________元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计________元，事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系
此致
________________人民法院
具状人：________________
________年________月________日
欠款买卖合同 篇6
______________公司
对账凭证：
我公司正在进行内部核账，拟与贵公司核对往来账款，烦请核对以下款项，并在结论处确认及盖章。
本厂联系方式：
地址：______________联系人：______________
电话：______________
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期：______________
贵公司欠我司货款欠款金额大写：______________
与货款有关的书面文件：______________
______________公司
日期：______________
欠货款客户确认及承诺还款事项如下：
1、以上所欠货款金额我司确认无误盖章确认。
2、本人/公司承诺以上所欠货款在年月日前还清，如有违反本人/公司自愿承担因此所产生的一切法律责任，另承担包括但不限于以下费用。
另，双方一致确认如产生争议，由人民法院管辖。
盖章：______________
担保人：______________
日期：______________