销售承包合同样本 篇1
甲方:
乙方:
为了更好地开拓甲方销售市场,在甲、乙双方互惠互利的基础上,经双方协商签订本协议。具体内容如下:
一、甲方招聘乙方为一脚踢直销承包制业务员(非甲方员工,双方不存在劳动关系)。
二、承包期限:自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止,共5年。
三、出售价格:按双方确认的甲方统一价执行。
四、双方销售分配比例:8.5:1.5。即甲方得销售额的8.5,乙方得1.5,每月结算一次。除上述外,甲方不承担乙方其他任何费用。
五、双方权利和义务
(一)甲方:
1、甲方必须向乙方提供合格产品(按甲方执行的质量标准);
2、统一价必须合理,与其他销售业务承包人相同;
3、甲方接到要货通知后,三天内负责将乙方所需的产品送到乙方指定地点,运费由甲方承担;
4、甲方在明确知道乙方销售地域(指县级市区及乡镇)设有销售点的,不得再另行发相同货物销售到该地域。
(二)乙方:
1、乙方必须严格按照双方确定的统一价执行;
2、乙方每月底如实将销售货款交给甲方;
3、乙方要货必须发书面通知给甲方;
4、营销策略由乙方自定,与甲方无关。
六、甲方运往乙方指定地点的货物,按买卖关系处理。如确因产品质量问题或滞销产品,甲方同意退货或更换产品(过保质期的除外)。
七、违约责任
甲乙双方如有违约,按合同法有关规定解决,违约方应当承担违约金为销售总额的10%。
八、争议的解决方式
因本协议发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,向甲方所在地法院起诉解决。
九、双方约定的其他事项
双方未尽事项协商解决。
十、本协议自签字起生效。协议正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售承包合同样本 篇2
甲方:
乙方: 身份证号: 为深化企业改革,把竞争机制引入企业管理中,提高企业经济效益,甲方在企业内部推行市场化管理,依照我国相关法律、法规规定,结合公司实际,在平等协商基础上,本着自愿、诚信原则,就乙方承包工程事宜达成以下协议内容,共同遵守:
一、工程概况如下:
1、项目名称:
2、建设单位:
3、合同工期:
4、工程价款:
5、建筑面积:
6、质量标准:
二、承包范围及承包方式:
(一)承包范围: 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料(或技术核定单)为准。
(二)承包方式:乙方进行工程经济总承包,自负盈亏、自担风险。乙方在对在施工期间形成的债务,由乙方承担还款责任。
三、承包费用
(一)乙方按照甲方与建设单位签订的施工合同额向甲方交纳承包费用 元。承包费不包括税费,税费由乙方据实承担。
甲方根据每次收到的工程款额预提,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。
(二)施工工程的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
四、双方责任
(一)甲方公司责任
1、提供与建设方签订的建设施工合同;
2、协助承包人办理开工前一切手续;
3、组织图纸会审、提供会审纪要一份;
4、技术、质量部门对工程项目实行全过程监督管理,组织定期不定期的质量检查验收。发现重大质量问题,组织协调处理,特别严重的,报告有关主管部门或司法机关。协助承包人完善施工质量保证措施。协调承包人与建设方、质监站、监理方之间的关系,协助乙方组织竣工验交。
5、安全部门对工程项目安全生产、现场管理、设备管理,实行全过程监督管理。组织定期或不定期的安全检查,发现问题及时处理。协助承包人完善安全管理措施、制度。
6、财务部门对本工程资金的结算和使用,实行监督和检查,协助承包人完善财务管理制度。
(二)乙方承包人责任:
1、严格按甲方公司与建设方签订的建设工程施工合同要求和本承包合同。
2、编制施工计划和相关资料。组织施工力量,调配施工设备进驻工地按照施工计划组织购进材料入场,做好施工准备工作。
3、制定工程质量、安全、财务管理制度、措施,确保工程进度。
4、编制施工预算和工程用料计划。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须建立规范的管理制度和书面手续,并按月盘点登记,作好记录,甲方有权随机检查。
5、乙方以及项目工程部全体员工(包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员等)的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用等由乙方承担全部费用,并计入工程成本费用。
6、组织有关人员熟悉施工图纸,施工规范要求及质量验收标准。开工前对各工序的质量安全工作进行书面技术交底。
7、接受和服从公司技术、质量等部门的监督管理,按照程序规范标准施工,保证工程质量。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工进度及质量。若有施工改动,必须经建设单位及监理单位、设计单位商议签字认可后,方可实施。
乙方应服从建设单位、监理方和甲方指令,认真施工,保证保质保量的及时完成施工任务。乙方在施工过程中,不得使用不符合工程施工要求的建筑材料,不得使用不合格材料。
为保证工程质量,工程完工验收合格并经建设单位决算确认付款后,甲方按公司规定扣除乙方承包工程的质量保证金和承包费、税金后,一个月内向乙方支付结算尾款。
工程质保金的退还按甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》约定为准。
8、加强安全教育,搞好岗前培训,配备专人专管安全工作,服从公司安全部门的监督管理,确保安全无事故目标完成。建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
9、遵守公司的财务管理制度,服从公司财务部门的监督管理,接受财务部门的检查指导,加强对工程资金的使用管理。
(1)所有工程价款必须进入甲方指定帐户,除扣除承包人应上交的税金、管理费、质保金外,余款由公司按照工程进度拨付承包人。
(2)工程款只能用于本工程所需,不得挪用,承包人如存在挪用工程款的行为,甲方可提前解除本合同,乙方除应当退回挪用资金外,应当承担挪用金额10%的违约金;乙方挪用资金情节严重的,甲方有权向司法机关汇报追究乙方其他法律责任。
(3)未经甲方书面授权,乙方不得单独在建设单位结算工程款,工程款一律入甲方帐户。如出现乙方未经甲方许可,私自截留工程款或私自结算工程款不向甲方财务部门如实入账的,甲方有权提前解除本合同,并要求乙方将工程款及时交还公司财务部门,要求乙方承担违规结算资金额10%的违约金(构成挪用资金的,按本合同相关规定处理)。
10、依法纳税和交纳管理费等费用;工程结束后,核实债权债务、出具债权债务清结承诺书,报公司存档。
乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项,需根据双方签订的合同或有效书面手续,获取合法有效凭证入账。
11、乙方不能将工程再转包他人施工。
五、承包工程的竣工验收和工程款的结算
(一)工程竣工验收
工程具备竣工验收条件,承包人按照国家竣工验收有关规定,向建设单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告,甲方提供便利和协助。
乙方向建设单位送达竣工验收资料时,应当要求建设单位提供签收手续,以便备查。
(二)工程款结算
乙方应当在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交正式、完整的竣工结算报告和结算资料;结算报告和结算资料经甲方审核盖章后,由乙方报送建设单位审核。
乙方向建设单位报送竣工结算资料时,应当要求建设单位提供签收手续,以便备查。
六、工程质量保修
乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。
七、违约责任
(一)承包期间,如遇乙方质量、安全、财务管理混乱或出现重大质量、安
全责任事故,或因施工质量、工期引起建设方严重不满(因建设单位原因除外),或不服从甲方监督管理,或发现乙方擅自转包等,甲方有权解除承包合同,并要求乙方承担给甲方造成的全部损失。
(二)因乙方经济实力和组织人员力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止合同,乙方必须先退场,再办理已施工部分的工程量结算。
(三)乙方承包施工期间,所发生的一切债权债务均由乙方承担,乙方不得借用承包便利,损害甲方利益,如给甲方造成损失,全额予以赔偿。
八、其它约定
(一)乙方必须保证人工工资的正常发放。不能造成群访群诉事件,否则,甲方有权随时解除本合同,并要求乙方承担给甲方造成的一切损失。
(二)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
(三)本合同双方、签章生效;本合同一式三份,甲方保存二份,乙方保存一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 身份号码:
委托代理人: 住址:
电话: 电话:
签约日期: 年 月 日
销售承包合同样本 篇3
甲方:
乙方:________________________________
甲乙双方本着诚信经营、互惠互利原则,经友好协商就甲方 产品代理销售有关事宜达成一致意见,签订本协议书,共同遵照执行。
一、合作产品:昂驰动漫周边产品
二、销售区域: 地区
甲方授权乙方 地区的特约经销商。
三、合作模式:
甲方负责产品提供、广告宣传的策划制作、品牌监督。乙方负责专卖店、销售 渠道的组建与销售推广等。
三、甲方向乙方提供指导销售价格(参照产品价格表) ,乙方须留意品种和价格调整,实际进货额以实际调整额为计算。
四、合作方式:
1、经销方式:现款现货、批结。
2、结算方式:汇款或转账。
五、甲方义务与权利:
1、甲方有义务给乙方提供必要的经营资料、策划方案、海报等产品广告宣传资料。
2、甲方有权对乙方损害甲方品牌形象或利益的市场行为进行监督和处罚。
3、甲方有调整产品价格的权利,原则上保证市场零售价价格一年内不变,调价前甲方必须事前1个月通知乙方,承诺在合同有效期内供货折扣率不变。
4、甲方对乙方销售网络建设、队伍建设、促销终端、营销计划具有监督权。
5、甲方对出厂的产品质量负全责,因产品质量引起的责任甲方负责承担,但乙方因保管不慎而导致影响产品销售问题,甲方不予调换,后果由乙方自行承担。
6、甲方保障向乙方提供合格产品及包装,并按时发货。
7、甲方承诺每个月推出2款以上的新产品,增加产品种类。
六、乙方义务与权利:
1、乙方享有本协议规定内所经营产品的权利及要求甲方对此权力进行保护的权利。
2、乙方享有甲方货源紧俏时优先供货的权利。
3、乙方享有所经营产品改进意见反馈和新产品开发进度的知情权。
4、乙方享有 % 的优惠供货折扣,首批进货金额合计 元;首批货款必须在合同签订后的 3 个工作日内到达甲方指定账户,逾期视为乙方违约。
5、乙方必须使用甲方提供的海报、产品手册等宣传形式与内容,不得更改使用。
6、乙方必须维护甲方品牌形象,合法经营,不得经销与甲方产品类别相近的其他厂家产品,否则甲方视乙方违约,有权解除双方签订的销售合同。
7、未经甲方同意,乙方不得跨本合同约定区域销售产品。
8、乙方须严格保护甲方的知识产权领域(专利、商标、版权和商业秘密等)、信誉、品牌等无形资产;否则,甲方将追究乙方的法律责任。
9、乙方主要经营者变更,联系电话、地址变更,应及时通知甲方。
七、供求关系:
1、甲方向乙方提供授权经营。
2、甲方在收到乙方货款后,5 个工作日内安排向乙方发货。
3、未来乙方若需要继续进货,可提前5 日向甲方提出申请。甲方收到申请后,在 5 个工作日内完成供货,甲方若因其他原因影响供货的,需在 5 日内向乙方说明。
4、除首次进货,未来其他次进货不设进货额标准。
5、甲方向乙方提供 30% 的优惠供货折扣,乙方应在结款期内将货款交于甲方。
6、产品零售价以甲方向乙方提供的适时产品价格表为准。
八、销售政策及奖励:
返利奖励以产品形式兑现,具体如下:
1、除首次进货,乙方自销产品进货额每次累计达二万元的,甲方每次给予乙方该累计进货额2% 的返利。
1、乙方在六个月内总进货额每次累计达到十万元的,甲方每次另给予乙方该累计进货总额2% 的返利。
3、乙方享受甲方依据适时销售情况制定的其他奖励政策。
九、惩罚机制:
如有下列情况,甲方将取消乙方的经销资格:
1、盗用甲方品牌或名义制造、经销仿冒和伪劣产品的;
2、不经过甲方向其他厂商或经销商采购产品的;
3、乙方或乙方开发的下级经销商提供虚假或严重失实资料的;
4、其他损害甲方利益的行为。
十、运输及管理:
1、本协议内产品首次运输费用由 甲 方承担,甲方承担乙方到指定收货点的一程运费,不承担二程运费。
2、货物到达目的地卸货后5日内出现货损、货差等现象,乙方应及时提供证明资料,由甲方向发货部门办理索赔,乙方逾期未报视为验收合格。
3、发生运输事故、自然灾害等不可抗拒的因素,使甲方不能保证供货将免除违约责任。
5、乙方在合同到期或被甲方取消经销资格后,乙方余货可以退回甲方,但乙方必须保证退货产品外包装完好无损,退货运输费用由乙方承担。
6、甲方在收到乙方退回货物后,在10个工作日内给予换货或退款。
十一、退换货规定:
1、原则上可以100% 换货。
2、若因甲方产品质量问题或因型号与订货单不符,乙方可自收货日起 5 日内,报于甲方代表,并由甲方提出相应处理。
3、退换货产品须包装完整,不影响二次销售,方可退换。
十二、退出机制:
乙方可主动提出取消经销权,在满足下列所有条件后返还保证金(网络营销或其他方面):
1、乙方须提前1个月提出申请。
2、乙方须结清所有货款。
3、在甲方接到乙方退出申请后的1个月内,乙方没有明显损害甲方利益的所有行为。
十三、违约责任的承担和处罚:
1、甲、乙双方应严格遵守本合同的约定事项,在本合同明确规定的处罚事项,按照本合同规定执行,本合同未明确的违约处罚事项,双方商定执行。
2、乙方承诺只从甲方采购合法产品,不制作或贩卖任何假冒伪劣“昂驰动漫系列产品”,否则甲方有权取消乙方经销资格,扣罚乙方全部市场保证金;除终止合同外,乙方 日内需向甲方赔偿五万元违约赔偿金,并承担相应法律责任。
十四、合同其他约定及补充事项:
1、本协议自乙方执行第六条第(4)款之规定即自动生效,有效期 年,至_____ 年___月____日终止。若协议一方未履行协议条款,另一方有权终止本协议。
2、若本协议期限内乙方要求供求关系变更,经双方协商订立其他类型合作方式并签约后,本协议即可终止。
本协议未尽事宜,可根据双方协商制定补充协议,其与本协议具有同等的法律效力。协商不成,由合同签定地点仲裁委员会仲裁。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售承包合同样本 篇4
甲方:
乙方:
一、承包物业概况
1、物业名称:
2、物业位置:
3、物业面积:物业总建筑面积约48000平方米,其中商业部分(地下1层至地上4层、约17000平方米(以市国土资源与房屋管理局最后审定的房屋销售面积为准、
4、产权性质:全部商业物业产权
5、物业使用率:商业部分不低于80%。
二、承包方式及范围
1、承包方式:销售、出租。
2、承包范围:商业部分。
三、承包期限及目标
1、承包期限:自甲方取得《商品房销售许可证》之日起,乙方正式承包期为8个月。在甲方取得《商品房销售许可证》之前,由乙方组织的内部认购阶段,不计为承包期限。
2、销售目标:乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部分的销售。
3、乙方如按期完成承包销售目标,或承包合同终止后,双方如希望对尾盘继续委托乙方销售,可另签承包合同。
4、在正式承包期限内,如甲方增加销售面积,承包期限及目标由双方另行协商。
四、双方职责
(一)、甲方履行之职责:
(1)确保本楼盘产权清晰、完整、无任何纠纷、可作为商品房进行出售和出租。
(2)提供与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关证书及资料:
A《国有土地使用权出让合同》复印件;
B.《国有土地使用证》复印件
C.《建设工程规划许可证》及附件之复印件;
D.《建设工程开工证》复印件;
E.《建设用地规划许可证》复印件;
F.建筑装饰标准和设备标准等有关资料。
G.其他应当具备的文书或资料。
(3)甲方企业资质证书复印件:
A.营业执照副本之复印件;
B.地产开发企业资质证书复印件;
(4)提供《商品房销售许可证》原件及《商品房销售合同》、《商品房认购书》。
(5)提供所承包物业的楼层分布图、总平面图、立面图、效果图、模型及销售房间号等。
(6)办理《商品房认购书》、《商品房销售合同》审核与签章,《商品房销售合同》登记、产权登记等手续。
(7)甲方在本楼盘取得《商品房销售许可证》正式开盘前,办妥有关银行按揭贷款事宜,保证将有两家以上银行为购房者提供不低于6成10年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。
(8)在合同签订后25天内,甲方向乙方提供面积不少于180平方米的现场售楼处,并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。
(9)由甲方委派总协调人一名,衔接与协调双方合作,由甲方委派财务人员收取房款。上述人员的委派及变更应当以书面形式作出。
(10)甲方提供承包物业商业部分之公共部分的必要装修及配套,如卫生间、通道、柜台等。
(11) 按照约定负担承包物业商业部分的广告推广费用。
(12)本合同书履行期间,甲方不继续自行组织或委托乙方以外的第三方以任何形式对承包物业商业部分进行销售或出租,原已签委托销售合同继续执行。
(13) 甲方应履行的其它职责。
(二)、乙方履行之职责:
1、乙方应全面、透彻地理解甲方对承包物业商业部分的开发理念和市场目标,负责制定《楼盘营销总体方案》,并依照承包目标和工程进度制定销售进度计划、销售价格控制表及付款方式和相应的销售策略,并提交甲方审议,审议通过后作为本合同书附件。
2、乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍,成立销售部,制定规范的销售程序和组织纪律,培训销售人员,建立销售管理控制系统,保证楼盘整体形象。
3、对售楼处及客户参观区的整体包装提出方案建议,提交甲方审核后实施。
4、乙方负责通过策划、推广手段有效提升商业价值,制定各项广告推广活动的计划、方案和预算,并提交甲方认可后负责组织实施。
5、负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争对手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场情况调查报告,共同研究市场对策。
6、积极维护甲方利益,销售过程中如发生个别客户提出独立于标准《商品房销售合同》及合理补充条款之外的特殊要求的补充条款,应婉转化解。不能化解的须谨慎起草,补充条款内容需经甲方书面认定。
7、未经甲方允许,乙方(包括乙方所有业务人员、在承包销售过程中,不得擅自向客户进行任何超出甲方事先约定的承诺,如果发生此类事件,乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。
8、乙方应严格按照双方认可的《楼盘营销总体方案》进行销售,不得擅自给客户低于甲方确认的销售价格控制表所规定的价格及折扣,如确有此需要须经甲方法定代表人或授权委托人书面认可。
9、乙方可根据实际销售情况或市场变化,提出调整销售计划,但必须经甲方审查确认并加盖公章方为有效。
10、乙方每月5日前将上月的销售报表通过销售总监报甲方协调人。
11、乙方负责甲方处理所承包销售楼盘开发过程中的有关商品房销售之事项。
12、乙方有责任为甲方保守经营活动中的商业机密,不得向任何单位或个人透露、泄露销售中的商业机密,如果发现此类事件,乙方须承担由此产生的一切经济和法律责任。
13、乙方应妥善处理、解决销售现场可能发生的突发性“非常事件”,有效地控制事态。
14、乙方负责所有营销人员的工资、交通、食宿之费用,并负责制定销售佣金分配方案和销售佣金的发放。
15、乙方应履行的其他责任。
五、销售计划
1、乙方提交的《楼盘营销总体方案》应经乙方承包人签字同意,并于本合同签定日后15天内提交甲方盖章确认。经甲乙双方确认的《楼盘营销总体方案》作为本合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
2、乙方根据本合同约定的销售目标和承包期限,研究制定楼盘销售计划。计划内容应包括按时间进度完成的销售面积和销售总额。
六、销售承包规定
自本合同签定之日起,该承包物业商业部分所有签署的销售合同都应由甲方确认为乙方的销售业绩。如甲方或由销售部以外的任何其他人员所介绍的客户,由乙方按照销售部之规定发放销售佣金或奖金,原已签合同不作为乙方的销售业绩。乙方代表甲方与客户所签定的《商品房认购书》作为甲方与客户签署正式《商品房销售合同》的依据一经签定正式《商品房销售合同》和银行按揭款到位,即代表甲方对成交物业予以确认,并同时作为乙方销售业绩的确认依据。客户购置物业所交纳的任何费用都应存入甲方指定的甲方帐户。
七、销售价格
1、依据《商品房销售许可证》,该承包物业商业部分平均销售底价为20000元/平方米。乙方所制定的《商业销售价格表》的商业部分平均价必须高于此平均底价。
2、销售过程中乙方可根据市场情况调整价格水平,调整幅度须经甲方确定。经甲方审核确认的《商业销售底价表》为乙方所执行销售价格的底线,即在实际销售中,所有面积的销售价格必须高于此表中规定的相应底价。
八、承包销售佣金
1、承包佣金提取原则
乙方按照经甲方审定的《楼盘营销总体方案》按进度完成销售任务,可按本原则规定由乙方提取承包佣金。承包佣金计算依据甲方确认之《商业销售底价表》,甲乙双方同意乙方实际销售价格高于销售底价部分为溢价部分,乙方承包佣金即依据溢价部分收益状况计算。
2、承包佣金提取率
乙方实际销售价格高于《商业销售底价表》规定的相应底价所产生的溢价部分收益,甲乙双方同意乙方按溢价部分收益的15%的比例提取承包佣金。
3、承包佣金支付方式:
1、甲方根据乙方销售中产生的溢价部分收益金额计算应支付的实际承包佣金。乙方在每月5号前向甲方申请当月应支付的承包佣金,经甲方确认后,甲方应在申请后5日内向乙方结付,结付比例是实际应付承包佣金的20%。剩余80%的承包佣金作为佣金余额由甲方根椐乙方的销售业绩分阶段向乙方结付。当月支付承包佣金主要支付销售部的基本人员开支及办公费用。
2、当乙方所完成销售面积达到承包总面积的70%时,由乙方向甲方申请支付佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后,甲方应在申请后5日内向乙方结付,结付比例应不低于实际应付承包佣金额的50%。
3、当乙方所完成销售面积达到承包总面积的80%时,由乙方向甲方申请支付剩余承包佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后,甲方应在申请后5日内向乙方结付,结付比例应不低于实际应付承包佣金额的70%。
4、当乙方在承包期内完成本合同所规定的销售任务后,乙方向甲方申请并经甲方确认后,甲方应在申请后20日内以客户签定的《商品房销售合同》和银行按揭款到位为依据与乙方结清所有承包佣金。
九、营销策划费
本合同签定后15日内,乙方向甲方提交《主题商业策划方案》,此方案包括如下几部分:
1、商业招商方案。
2、商业经营主体推荐方案。
3、商业分区、主题划分方案。
4、装修要点,由甲方盖章确认后实施。此方案的策划费为30万元,包含在营销费用之中。
十、广告传播与推广活动
1、甲方同意负担(3500000的营销费用,包括广告传播与推广活动费用,并根据乙方提交、甲方确认的《项目广告和推广月计划表》及时、足额拨付。
2、根据本项目总体市场目标、营销计划和实际销售状况,由甲乙双方共同拟订广告传播策略与具体方案,甲方委托专业广告公司完成。
3、乙方可根据销售情况适时组织项目推广活动,负责推广活动的主题创意、方案策划、费用预算与组织执行,执行方案应得到甲方批准认可,推广活动费用由乙方先行支付,待销售面积超过50%时,甲方支付乙方垫付款。
4、乙方不得以广告、推广方案等未能得到甲方批准为理由,而要求甲方免除销售进度缓慢的责任
十一、税收支付
因该承包物业房屋买卖所产生的税金及各项费用,甲乙双方应根据各自责任,由双方财务人员协调解决。
十二、违约责任及协议终止
1.1、甲方未能按照本合同有关条款的约定,按时支付乙方承包佣金和销售佣金,每延迟一天,甲方应按应付金额的万分之四承担违约金,如逾期三个月仍未支付,乙方有权单方面解除合同,并保留其追索损失的权力。
2、在乙方正式承包期间,如因乙方原因连续3个月未能按销售计划完成销售任务,则视为乙方的严重违约。甲方有权单方面解除本合同,取消乙方的承包资格。乙方独自承担在此期间所产生的销售费用及广告传播与推广活动费用,乙方同意补偿甲方损失500万元整,并承担客户索赔的损失。
2.1、自签定合同之日起,如因非乙方的违约行为而甲方单方面中止本合同,或因甲方严重违约导致合同解除或无法继续履行,甲方同意补偿乙方损失100万元整。
十三、未尽事宜
本合同未尽事宜,双方均可经过友好协商另行协议,作为本合同附件,该附件与本合同具有同等法律效力。
十四、适用法律与争议解决
1、合同书的效力、订立、履行、解释以及争议的解决均适用中国法律。
2、合同书履行期间,双方如发生争议,应当友好协商解决,如不能解决,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
本合同书签定后,因《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》中有关“不可抗力”条款中规定的事实产生,致使本合同无法继续履行的,受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力之日起十日内以文字信函递送或传真方式通知缔约他方。同时应提供该项目所在地有关机关出具的证明文件,并依据相关法律中有关“不可抗力”条款中规定的合同处置措施施行
十六、协议的变更
1、合同书之任一缔约方如认为有必要变更本合同,应在取得他方一致同意后,以书面形式为之。
2、合同书只任一缔约方认为本合同之履行已成为不必要或不可能,经甲乙双方协商一致,可解除本合同。
十七、协议生效
本合同经甲乙双方代表人或代表授权人签署、甲方加盖公章后即成立。
十八、其他
本合同一式六份,正本两份,副本四份。甲乙双方各执正本一份,副本两份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
销售承包合同样本 篇5
甲方:_________
乙方:_________
鉴于:_________
1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:
第一条乙方认购的商品房概况
1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20__)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。
2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。
第二条乙方认购的条件
1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。
2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。
第三条本次团购的商品房的价格
乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。
第四条本次团购的流程
1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。
2、乙方根据该《装修合同》约定的.金额缴纳装修款。
3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。
4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。
5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。
6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。
第五条工期及工程进度
开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。
第六条本次团购商品房的装修及验收
为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。
第七条争议的解决
鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。
凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条、其他事项
1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
销售承包合同样本 篇6
转让方(甲方):
身份证号:
顶让方(乙方):
身份证号:
房东(丙方):
身份证号:
甲、乙、丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议:
1.合同标的:
2.转让费用:包括店铺整体装修、整体设备及相关合同手续证件、剩余房租(9个月)、____年4月份佣金,共人民币____元整。(终端余额、呱刮卡帐户余额及呱刮卡未刮数量,按实际数量另行结算。)
3.交接事宜:甲方做好交接适宜,帮助乙方接手顺利经营。
4.权益过户:因政策限制,该体育彩票销售站点的权益暂时无法过户。故,乙方暂时采用承包的方式经营。但在甲方收到80%转让费之日(即____年____月____日)起,本合同正式生效,该体育彩票销售站的所有权益归乙方所有。店铺内所有装修、装饰、设备,全部归乙方无偿使用,租赁期满后不动产归丙方所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。甲方无权撤消本合同,且甲方无权主张该体育彩票销售站点的任何权益。在未来政策允许过户的情况下,甲方必须在第一时间主动办理过户手续。若因甲方未及时积极配合,导致无法及时办理过户手续,甲方负全部责任。乙方有权撤消本合同。甲方应在乙方表达撤消合同意愿之日起三日内,把转让费用(扣除乙方经营期间所需的房租及____年4月份的销售佣金)退给乙方。逾期未退款,甲方每日向乙方支付退款金额的千分之一的违约金。
5.剩余转让金交付:该销售站点的权益成功过户到乙方名下之日起三日内,乙方必须将剩余的转让费全部支付给甲方。逾期未交付,乙方每日向甲方支付剩余的转让费的千分之一的违约金。
6.债权债务:本合同生效之前的.债权债务由甲方负责,与乙方无关;本合同生效之后的债权债务由乙方负责,与甲方无关。
8.移机、二次转让:在合同生效后,所有权益过户之前,出于任何原因,乙方需要变更营业场所或所有权益二次转让,甲方必须第一时间主动配合办理相关手续。
9.相关会议、培训:在合同生效后,所有权益过户之前,因体育彩票管理中心组织,并要求由甲方亲自参加的相关会议、培训,甲方必须第一时间主动参加,并将相关内容、要求准确传达给乙方。若甲方因未能参加此类会议、培训或相关内容、要求未能准确传达,而给乙方造成的任何损失,甲方负全部责任。
10.经营约定:在经营过程中乙方遇到问题,甲方全力协助。乙方应遵守体育彩票代销合同,服从上级专管员的管理,如因乙方违规,被制裁(如扣分、停机),乙方自行负责,与甲方无关。
11.店铺出租约定:该店铺的所有权证号码为______,产权人为丙。丙方与甲方签订了租赁合同,租期到____年____月____日止,月租为____元人民币。店铺交给乙方后,乙方同意代替甲向丙方履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙方领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。
12.本合同未尽事宜,相关各方友好协商。本合同一式三份,甲、乙、丙三方个执一份。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
丙方:(签章)
日期:
销售承包合同样本 篇7
甲方:
乙方:
甲乙双方经过友好协商,在互利共赢的基础上,就俄罗斯市场销售承包事宜达成以下协议:
一、甲方授权乙方负责甲方产品在俄罗斯市场的销售。
二、乙方承诺年度销售额不低于xx150万美元,按月分解如下:
三、乙方人员工资及市场费用由乙方自行负责,甲方按照乙方销售完成情况给予乙方返利,具体返利标准如下: 四、乙方返利的结算方法及时间:
4.1甲方根据乙方每月的销售回款,在次月15日前,先给予乙方销售额4%的返利
4.2年度末,甲方根据乙方全年度销售完成量,将剩余返利在第二年度的第三个月前一次性返回给乙方
五、为了保证市场顺利开拓,甲方同意在协议签定后的前两个月,给予乙方每月美元的借款,作为乙方的费用,借款在年度返利中扣除。如果甲乙双方合作未达到一年而终止协议的,则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况,向乙方索要回借
款。(或:五、为了保证市场顺利开拓,甲方同意在本协议签定后的两个月内,给予乙方垫付部分费用,每月为美元,垫付的依据是:乙方每月与新客户签定的销售协议,且每个新客户首次提货不低于美元。垫付的费用在年度返利中扣除,若甲乙双方合作末达到一年而终止协议的,则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况,向乙方索要回借款。)
六、乙方每月3日前必须向甲方汇报上月工作总结及本月工作计划,工作计划包括月度回款计划、客户开发计划、促销计划、客户维护计划等。并根据市场需求和仓库库存情况,及时下达要货计划,因乙方原因造成断货或库存积压,甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。 七、甲方负责产品的生产组织及由中国至俄罗斯甲方仓库的物流 八、协议的终止,因下列情况之一者,甲乙双方可选择终止协议: 8、1乙方连续两个月或累计四个月月度回款低于协议约定额的5% 8、2乙方在工作中做有损于甲方的事情,包括但不限于诋毁甲方产品在合同存续期间同时销售其它品牌的同类产品等 8、3因甲方原因持续断货,致使乙方无法销售 九、争议解决:
甲乙双方产生争议时,优先协商解决,协商不成时,向签约地人民法院据实诉讼解决
十、其它约定:
10.1 甲方向乙方下发的不违背被协议的通知,规定等,乙方必须严格遵守。
10.2
十一、协议有效期
本协议有效期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日 十二、本协议一式份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力 十三、本协议未尽事宜,由双方协商达成补充协议,与本协议具有同等法律效力
甲方:
乙方:
日期:
销售承包合同样本 篇8
甲方:
乙方:
为了加强工程项目管理,落实项目承包责任制,确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化,充分调动双方积极性,提高项目经营效益,根据有关法律、行政法规的规定,在乙方认可甲方与发包方签订的 工程施工合同(含补充协议及附件资料,以后简称《施工协议》)的基础上,按照甲方有关项目管理办法的要求,经双方协商,同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以后简称合同书)。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程工期:以甲方与发包方签订的施工合同为准
4、工程质量标准:以甲方与发包方签订的施工合同为准
第二条 原则与方式
1、实行项目经理(或项目负责人)负责制。甲方聘任 为该工程项目经理(或项目负责人,以后简称乙方),在工程施工管理实施过程中,代表甲方全面履行《施工合同》,负有第一责任,对项目盈亏承担不容推卸的全部责任。
2、实行确保上缴,自负盈亏的原则。本项目由甲方统一核算,实行工程成本单列,确保上缴营业税、所得税、管理费等各项税费。
3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则,配备精干的项目管理班子(乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备
案),以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。
4、甲方根据工程项目的需要,派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。
5、根据本工程的情况,甲方委派 同志为派驻现场工程负责人,并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理,定期向公司汇报现场施工情况。
第三条 工程承包范围及合同工作量
以年 月日甲方同发包方签订的工程施工合同的全部内容为准。
第四条 指标
1、工程承包上交系数:乙方按工程结算总造价的百分之 向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费,由甲方按规定税(费)率向乙方代扣代缴。
2、施工工期:以甲方同发包方签订的合同工期和开工日期为准,乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误,除按《施工合同》约定执行外,每延误工期1天罚款 1000 元(因发包方原因造成的工期延误除外);延误工期超过 15 天,乙方无履行合同的能力或无法改变现状,给甲方的形象和信誉造成损失时,甲方有权终止合同,另派项目经理(或项目负责人)组织施工及管理,乙方应在限期内无条件撤除。乙方若在限期内未撤除,给甲方造成的一切后果均由乙方负责承担。
3、工程质量:严格执行国家建筑工程施工质量验收规范,确保工程质量达到国家验收 等级标准要求。若发生质量事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。
4、安全生产:严格按照国家安全操作规程及标准进行施工,杜绝一切安全
事故的发生(如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等)。若发生安全事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。
5、文明施工:按照项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方安全文明施工的有关文件规定,实施企业形象工程,所需费用由乙方承担。
6、工程款回收:按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取,回收率达 100%。
第五条 有关支付工程款的规定:乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度计划报表,并提出下月所需资金材料计划,提出月结成本(会计报表),甲方对乙方月结成本进行及时审核,确保工程资金专款专用。
第六条 有关工程保修金的规定:工程竣工保修期满后,待甲方从发包方处将保修金收回后,保修金一次性返还给乙方;若在保修期发包方要求进行保修,乙方应及时派人员进行保修,费用由乙方承担,否则不退保修金。
第七条 有关风险抵押金的规定:按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金,由乙方负责全额缴纳,并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。在工程竣工结算后,若工程全部按《施工合同》履约,未出现质量、安全问题,已收回所有债权未发生亏损和债务的,及工程竣工资料完整,也未出现《施工合同》规定不予退还的情形,待发包方返回履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。
第八条 债权债务的处理:项目结束,内部结算前,乙方必须结清所有债权债务。若乙方隐瞒债务,则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣,不足部份乙方必须以自己的动产和不动产来补足差额或清偿债务,并承担因此给甲方造成的一切损失。
第九条 施工总结:项目施工结束,乙方应就工程项目建设情况进行总结,
甲方就项目施工综合情况进行考核评审。若乙方严格按照合同执行,并完善合同的全部内容得到各方认可后,甲方奖励工程结算总价的百分之给予乙方自行分配,其具体分配方案由乙方制订,报甲方批准后实施。
第十条 财务管理:为保证项目资金专款专用,该项目工程款一律划入甲方所开设的银行专用帐户: 。工程款一经划入,由甲方按协议收取费用和上交税费后,全部支付给乙方,不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必须将工程款用在该项目工程上,不得另作它用。工程完工时,按业主合同要求扣留质保金。
第十一条 作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
附件一 承包经营合同书实施细则
附件二 聘用协议
附件三 安全生产目标责任书
第十二条 本《合同书》经甲、乙双方盖章或签字后生效。工程交工验收,工程尾款回收完毕,与本工程有关的债权债务清理完毕并经审计后,本《合同书》自行失效。
第十三条 本《合同书》一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
销售承包合同样本 篇9
甲方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
乙方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 承包地点和面积
甲方将位于____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让,在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权。
第二条 承包期限
承包期限为____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间
在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元),其中:____年上交____公斤(____元),____年上交____ 公斤(____元)……;在上交甲方的鲜鱼中,____鱼占____%,____鱼占____%,____ 鱼占____%,……。上交时间均为每年____月____日(时间不超过前后10天)甲方?盏揭曳缴辖坏南视?或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
第四条 甲方权利义务
1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:________.
2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3.甲方应对群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于____米。
5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第五条 乙方的权利义务
1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定时间内完成合同规定的义务。
2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用,均由乙方自理。
3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险方法。
4.乙方每年捕鱼后,应优先完成承包任务。
5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6.承包期届满、鱼塘内不到____规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____元计算,罚款归乙方。
9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条 甲方的违约责任
1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金____元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿付违约金。
3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。
2.乙方如用电、毒、炸等危险办法捕鱼,应按总承包款的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3.合同期届满时,乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付____元违约金。
第八条 不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害造成的鱼塘崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
第九条 其他约定
1.本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。
2.本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。
3.合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
第十条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:____________________________
乙方:____________________________
____年____月____
销售承包合同样本 篇10
委托方(甲方):________
地址:________
邮码:________
电话:________
法定代表人:________
职务:________
代销方(乙方):________
地址:________
邮码:________
电话:________
法定代表人:________
职务:________
一、甲方委托乙方代销下列商品:
商品名称产地规格单位供应单位包装每件重量备注
二、上列代销价格按以下办法执行:_____________
三、商品包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由甲方负责。
如因不符运输要求,乙方代为改装及加固,其费用由甲方负责。
四、交货地点:凭乙方发货通知单,由甲方代办托运直拨至购货单位。
五、代销商品发货数量必须根据乙方通知。
六、手续费收取与结算按下列办法:按销货款总额_____%收取手续费;待乙方收到货款后,即给甲方结算并扣回代垫费用。
七、甲方代销商品应与样品相符,保质保量,代销数量、规格、价格,有效期内如有变更,甲方必须及时通知乙方,通知到达前,已由乙方签出的合同,应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用(包括手续费),均由甲方负责。
八、附则:____________
九、本协议一式——份,甲方——份,乙方——份,自签订日起生效,有效期——月。
甲方:______________
乙方:__________________
日期:__________________
销售承包合同样本 篇11
甲方:______
乙方:______
甲、乙双发本着平等、互惠互利的原则,经双方协商,达成如下核桃苗购销协议:
一、合同的标准、规格、数量、价格
说明:①本合同核桃苗的销售价格是上车价,起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担,运费由甲方承担。
二、质量要求
甲方所提供的核桃苗质量须达如下标准:
1、根茎部必须完好无损;
2、无检疫病虫害;
3、没有严重的损伤;
4、达到目的地后合理栽培能够成活;
三、付款方式
1.本合同签订生效后付总合同款30%,陆万元定金,其余核桃苗款提供给甲方所需的核桃苗,保证不提供假苗。
2、甲方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的核桃苗,则甲方有权自行处理剩余核桃苗。
3、甲方在按合同的'规定按时支付苗款的前提下,有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的核桃苗。
四、违约责任
双方均应按合同的规定认真履行各自的义务,如有违约,则违约方须向另一方支付本合同总价15%的违约金。
五、免除责任
双方在合同的履行过程中,如遇不可抗力事件,致使合同不能履行或不能全部履行的,可免除违约责任,但遇不可抗力的乙方应在遭遇不可抗力事件后的七个工作日内及时通知另一方,以免造成更大的损失,如贻误通知,贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。
六、纠纷的解决
如在合同履行过程中发生争议,双方应本若实事求是的态度友好协商解决,如协商不成,则交有管辖权的法院通过诉讼解决。
七、本合同自双方签字、盖章后生效,一式二份,双方各持一份。
甲方(公章):_______
乙方(公章):_______
_______年_______月_______日
销售承包合同样本 篇12
甲方:
乙方:
自20xx年1月1日起,甲方对乙方的销售工作实行“销售额百分比提成包干”的方式,甲方不再承担工资、车旅、兑现及其他相关费用。为明确双方的权利与义务,经双方协商一致达成以下协议:
一、 承包物业概况
1.物业名称:
2.物业位置:XX市XX区门内大街东四路口东南角
3. 物业面积:物业总建筑面积约48000平方米,其中商业部分(地下1层至地上4层)约17000平方米(以XX市国土资源与房屋管理局最后审定的房屋销售面积为准)
4.产权性质:全部商业物业产权
5.物业使用率:商业部分不低于80%。
二、 承包方式及范围
1.承包方式:销售、出租。
2.承包范围:商业部分。
三、 承包期限及目标
1.承包期限:自甲方取得《商品房销售许可证》之日起,乙方正式承包期为8个月。在甲方取得《商品房销售许可证》之前,由乙方组织的内部认购阶段,不计为承包期限。
2.销售目标:乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部分的销售。
3.乙方如按期完成承包销售目标,或承包合同终止后,双方如希望对尾盘继续委托乙方销售,可另签承包合同。
4.在正式承包期限内,如甲方增加销售面积,承包期限及目标由双方另行协商。
四、 双方职责
1.甲方履行之职责:
1)确保本楼盘产权清晰、完整、无任何纠纷、可作为商品房进行出售和出租。
2)提供与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关证书及资料:
A.《国有土地使用权出让合同》复印件;
B.《国有土地使用证》复印件
C.《建设工程规划许可证》及附件之复印件;
D.《建设工程开工证》复印件;
E.《建设用地规划许可证》复印件;
F.建筑装饰标准和设备标准等有关资料。
G.其他应当具备的文书或资料。
3)甲方企业资质证书复印件:
A. 营业执照副本之复印件;
B. 地产开发企业资质证书复印件;
4)提供《商品房销售许可证》原件及《商品房销售合同》、《商品房认购书》。
5)提供所承包物业的楼层分布图、总平面图、立面图、效果图、模型及销售房间号等。
6)办理《商品房认购书》、《商品房销售合同》审核与签章,《商品房销售合同》登记、产权登记等手续。
7)甲方在本楼盘取得《商品房销售许可证》正式开盘前,办妥有关银行按揭贷款事宜,保证将有两家以上银行为购房者提供不低于6成10年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。
8)在合同签订后25天内,甲方向乙方提供面积不少于180平方米的现场售楼处,并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。
9)由甲方委派总协调人一名,衔接与协调双方合作,由甲方委派财务人员收取房款。上述人员的委派及变更应当以书面形式作出。
10) 甲方提供承包物业商业部分之公共部分的必要装修及配套,如卫生间、通道、柜台等。
11) 按照约定负担承包物业商业部分的广告推广费用。
12)本合同书履行期间,甲方不继续自行组织或委托乙方以外的第三方以任何形式对承包物业商业部分进行销售或出租,原已签委托销售合同继续执行。
13) 甲方应履行的其它职责。
2.乙方履行之职责:
1)乙方应全面、透彻地理解甲方对承包物业商业部分的开发理念和市场目标,负责制定《楼盘营销总体方案》,并依照承包目标和工程进度制定销售进度计划、销售价格控制表及付款方式和相应的销售策略,并提交甲方审议,审议通过后作为本合同书附件。
2)乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍,成立销售部,制定规范的销售程序和组织纪律,培训销售人员,建立销售管理控制系统,保证楼盘整体形象。
3)对售楼处及客户参观区的整体包装提出方案建议,提交甲方审核后实施。
4)乙方负责通过策划、推广手段有效提升商业价值,制定各项广告推广活动的计划、方案和预算,并提交甲方认可后负责组织实施。
5)负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争对手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场情况调查报告,共同研究市场对策。
6)积极维护甲方利益,销售过程中如发生个别客户提出独立于标准《商品房销售合同》及合理补充条款之外的特殊要求的补充条款,应婉转化解。不能化解的须谨慎起草,补充条款内容需经甲方书面认定。
7)未经甲方允许,乙方(包括乙方所有业务人员)在承包销售过程中,不得擅自向客户进行任何超出甲方事先约定的承诺,如果发生此类事件,乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。
8)乙方应严格按照双方认可的《楼盘营销总体方案》进行销售,不得擅自给客户低于甲方确认的销售价格控制表所规定的价格及折扣, 如确有此需要须经甲方法定代表人或授权委托人书面认可。
9) 乙方可根据实际销售情况或市场变化,提出调整销售计划,但必须经甲方审查确认并加盖公章方为有效。
甲方:
乙方:
日期:
销售承包合同样本 篇13
委托方: 责任公司(以下称为甲方)
承包方: (以下称为乙方)
甲乙双方本着自愿平等、互惠互利、友好协商的原则,依照中华群众民主国相关法令、法规,就乙方承包甲方xx大厦商业部门的销售、出租之事宜,达成如下和谈条款,以资双方共同信守:
一、 承包物业概况
1.物业名称:
2.物业位置:xx市xx区门内大街东四路口东南角
3. 物业面积:物业总建筑面积约48000平方米,其中商业部门(地下1层至地上4层)约17000平方米(以xx市领土资源与房屋管理局最后核定的房屋销售面积为准)
4.产权性质:全数商业物业产权
5.物业施用率:商业部门不低于80%。
二、 承包方式及规模
1.承包方式:销售、出租。
2.承包规模:商业部门。
三、 承包期限及目标
1.承包期限:自甲方取患上《商品房销售许可证》之日起,乙方正式承包期为8个月。在甲方取患上《商品房销售许可证》之前,由乙方组织的内部认购阶段,不计为承包期限。
2.销售目标:乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部门的销售。
3.乙方如按期完成承包销售目标,或者承包合约终止后,双方如希望对尾盘继续委托乙方销售,可另签承包合约。
4.在正式承包期限内,如甲方增加销售面积,承包期限及目标由双方另行协商。
4、 双方职责
1.甲方履行之职责:
1)确保本楼盘产权清晰、完整、无不论什么纠纷、可作为商品房进行出售和出租。
2)提供与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关证书及资料:
a.《国有土地施用权出让合约》复印件;
b.《国有土地施用证》复印件
c.《建设工程规划许可证》及附件之复印件;
d.《建设工程开工证》复印件;
e.《建设用地规划许可证》复印件;
f.建筑装饰标准和设备标准等有关资料。
g.其它应当具备的文书或者资料。
3)甲方企业资质证书复印件:
a. 营业执照副本之复印件;
b. 地产研发企业资质证书复印件;
4)提供《商品房销售许可证》原件及《商品房销售合约》、《商品房认购书》。
5)提供所承包物业的楼层分布图、总平面图、立面图、效果图、模子及销售房间号等。
6)办理《商品房认购书》、《商品房销售合约》审查核定与签章,《商品房销售合约》登记、产权登记等手续。
7)甲方在本楼盘取患上《商品房销售许可证》正式开盘前,办妥有关银行按揭贷款事宜,保证将有两家以上银行为购房者提供不低于6成20xx年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。
8)在合约签订后25天内,甲方向乙方提供面积不少于180平方米的现场售楼处,并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。
9)由甲方委派总协调人一名,衔接与协调双方互助,由甲方委派财务人员交来房款。上述人员的委派及变更应当以文字表达形式作出。
10) 甲方提供承包物业商业部门之公共部门的必要装修及配套,如洗手间、通道、柜台等。
11) 按照约定负担承包物业商业部门的广告推广费用。
12) 本合约书履行期间,甲方不继续自行组织或者委托乙方以外的第三方以不论什么形式对承包物业商业部门进行销售或者出租,原已签委托销售合约继续执行。
13) 甲方应履行的其它职责。
2.乙方履行之职责:
1)乙方应全面、透辟地理解甲方对承包物业商业部门的研发理念和市场目标,负责制定《楼盘营销总体方案》,并依照承包目标和工程进度制定销售进度规划、销售价格节制表及付款方式和响应的销售策略,并提交甲方审查讨论,审查讨论通过后作为本合约书附件。
2)乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍,成立销售部,制定规范的销售程序和组织纪律,培养训练销售人员,成立销售管理节制体系,保证楼盘整体形象。
3)对售楼处及客户观光区的整体包装提出方案建议,提交甲方审查核定后实行。
4)乙方负责通过策划、推广手段有效晋升商业价值,制定各项广告推广活动的规划、方案和预算,并提交甲方认可后负责组织实行。
5)负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争敌手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场情况调查陈诉,共同研究市场对策。
6)积极维护甲方利益,销售过程中如发生个别客户提出自力于标准《商品房销售合约》及合理增补条款之外的特殊要求的增补条款,应婉转化解。不能化解的须谨慎起草,增补条款内容需经甲方文字表达认定。
7)未经甲方许可,乙方(包孕乙方所有业务人员)在承包销售过程中,不患上擅自向客户进行不论什么超出甲方事先约定的承诺,如果发生此类事件,乙方必须承担由此产生的一切经济和法令责任。
8)乙方应严格按照双方认可的《楼盘营销总体方案》进行销售,不患上擅自给客户低于甲方确认的销售价格节制表所划定的价格及扣头, 如确有此需要须经甲要领定代表人或者权力委托委托人文字表达认可。
9) 乙方可按照实际销售情况或者市场变化,提出调整销售规划,但必须经甲方审查确认并加盖公章方为有效。
10) 乙方每月5日前将上月的销售生产进度报表通过销售总监报甲方协调人。
11)乙方负责甲方处理所承包销售楼盘研发过程中的有关商品房销售之事项。 12)乙方有责任为甲方保守经营活动中的商业秘要,不患上向不论什么单位或者个人透露、泄露销售中的商业秘要,如果发现此类事件,乙方须承担由此产生的一切经济和法令责任。
13)乙方应妥善处理、解决销售现场可能发生的突发性“很是事件”,有效地节制事态。
14)乙方负责所有营销人员的关饷、交通、食宿之费用,并负责制定销售佣金分配方案和销售佣金的发放。
15)乙方应履行的其它责任。
五、 销售规划
1.乙方提交的《楼盘营销总体方案》应经乙方担保人签字同意,并于本合约签定日后15天内提交甲方盖章确认。经甲乙双方确认的《楼盘营销总体方案》作为本合约的附件,与合约正文具有同等的法令效力。
2.乙方按照本合约约定的销售目标和承包期限,研究制定楼盘销售规划。规划内容应包孕按时间进度完成的销售面积和销售总额。
六、 销售承包划定
自本合约签定之日起,该承包物业商业部门所有签署的销售合约都应由甲方确认为乙方的销售业绩。如甲方或者由销售部以外的不论什么其它人员所介绍的客户,由乙方按照销售部之划定发放销售佣金或者奖金,原已签合约不作为乙方的销售业绩。乙方代表甲方与客户所签定的《商品房认购书》作为甲方与客户签署正式《商品房销售合约》的依据。一经签定正式《商品房销售合约》和银行按揭款到位,即代表甲方对成交物业予以确认,并同时作为乙方销售业绩简直认依据。客户置办物业所交纳的不论什么费用都应存入甲方指定的甲方帐户。
七、 销售价格
1.依据《商品房销售许可证》,该承包物业商业部门平均销售底价为20xx0元/平方米。乙方所制定的《商业销售价格表》的商业部门平均价必须高于此平均底价。
2.销售过程中乙方可按照市场情况调整价格水平,调整幅度须经甲方确定。经甲方审查核定确认的《商业销售底价表》为乙方所执行销售价格的底线,即在实际销售中,所有面积的销售价格必须高于此表中划定的响应底价。
8、 承包销售佣金
1.承包佣金提取原则
乙方按照经甲方核定的《楼盘营销总体方案》按进度完成销售任务,可按本原则划定由乙方提取承包佣金。承包佣金计较依据甲方确认之《商业销售底价表》,甲乙双方同意乙方实际销售价格高于销售底价部门为溢价部门,乙方承包佣金即依据溢价部门收益状况计较。
2.承包佣金提取率
乙方实际销售价格高于《商业销售底价表》划定的响应底价所产生的溢价部门收益,甲乙双方同意乙方按溢价部门收益的15%的比例提取承包佣金。
3.承包佣金支付方式:
1)甲方按照乙方销售中产生的溢价部门收益金额计较应支付的实际承包佣金。乙方在每月5号前向甲方申请当月应支付的承包佣金,经甲方确认后,甲方应在申请后5日内向乙方结付,结付比例是实际应付承包佣金的20%。剩余80%的承包佣金作为佣金余额由甲方根椐乙方的销售业绩分阶段向乙方结付。当月支付承包佣金首要支付销售部的基本人员开支及办公费用。
2)当乙方所完成销售面积达到承包总面积的70%时,由乙方向甲方申请支付佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后,甲方应在申请后5日内向乙方结付,结付比例应不低于实际应付承包佣金额的50%。
3)当乙方所完成销售面积达到承包总面积的80%时,由乙方向甲方申请支付剩余承包佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后,甲方应在申请后5日内向乙方结付,结付比例应不低于实际应付承包佣金额的70%。
4)当乙方在承包期内完成本合约所划定的销售任务后,乙方向甲方申请并经甲方确认后,甲方应在申请后20日内以客户签定的《商品房销售合约》和银行按揭款到位为依据与乙方结清所有承包佣金。
九、 营销策划费
本合约签定后15日内,乙方向甲方提交《主题商业策划方案》,此方案包孕如下几部门: 1 商业招商方案。2 商业经营主体推荐方案。 3 商业分区、主题区分清楚方案。 4装修要点,由甲方盖章确认后实行。此方案的策划费为30万元,包含在营销费用之中。
十、 广告流传与推广活动
1.甲方同意负担(3500000)的营销费用,包孕广告流传与推广活动费用,并按照乙方提交、甲方确认的《项目广告和推广月规划表》及时、足额拨付。
2.按照本项目总体市场目标、营销规划和实际销售状况,由甲乙双方共同拟订广告流传策略与具体方案,甲方委托专业广告公司完成。
3.乙方可按照销售情况当令组织项目推广活动,负责推广活动的主题创意、方案策划、费用预算与组织执行,执行方案应患上到甲方批准认可,推广活动费用由乙方先行支付,待销售面积超过50%时,甲方支付乙方垫付款。
4.乙方不患上以广告、推广方案等未能患上到甲方批准为理由,而要求甲方免除销售进度缓慢的责任
十一、税收支付
因该承包物业房屋买卖所产生的税金及各项费用,甲乙双方应按照各自责任,由双方财务人员协调解决。
12、违约责任及和谈终止
1. 1、甲方未能按照本合约有关条款的约定,按时支付乙方承包佣金和销售佣金,每延迟一天,甲方应按应付金额的万分之四承担违约金,如过期三个月仍未支付,乙方有权单方面排除合约,并保留其追索损失的权力。
2、在乙方正式承包期间,如因乙方原因连续3个月未能按销售规划完成销售任务,则视为乙方的紧张违约。甲方有权单方面排除本合约,取消乙方的承包资历。乙方独自承担在此期间所产生的销售费用及广告流传与推广活动费用,乙方同意补偿甲方损失500万元整,并承担客户索赔的损失。
2. 3、自签定合约之日起,如因非乙方的违约行为而甲方单方面中止本合约,或者因甲方紧张违约引起合约排除或者无法继续履行,甲方同意补偿乙方损失100万元整。
十三、未央事宜
本合约未央事宜,双方均可经过友好协商另行和谈,作为本合约附件,该附件与本合约具有同等法令效力。
十四、适用法令与争议解决
1、合约书的效力、订立、履行、解释和争议的解决均适用中法律王法公法令。
2、合约书履行期间,双方如发生争议,应当友好协商解决,如不能解决,可申请仲裁或者向群众法院提起诉讼。
十五、不可抗力
本合约书签定后,因《中华群众民主国合约法》、《中华群众民主国城市房管法》中有关“不可抗力”条款中划定的事实产生,致使本合约无法继续履行的,受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力之日起十日内以文字信函递送或者传真方式通知缔约他方。同时应提供该项目所在地有关机关出具的证明文件,并依据相关法令中有关“不可抗力”条款中划定的合约处置办法施行。
十六、和谈的变更
1、合约书之任一缔约方如认为有必要变更本合约,应在取患上他方一致同意后,以文字表达形式为之。
2、合约书只任一缔约方认为本合约之履行已成为不必要或者不可能,经甲乙双方协商一致,可排除本合约。
十七、和谈生效
本合约经甲乙双方代表人或者代表权力委托人签署、甲方加盖公章后即成立。
十八、其它
本合约一式六份,正本两份,副本四份。甲乙双方各执正本一份,副本两份,具有同等法令效力。
甲方:
乙方:
签字日期: `
签字日期: