柜台承包合同

柜台承包合同 篇1

　　发包人：　　　　　　　　　　　　　(下称甲方)

　　承包人：　　　　　　　　　　　　　(下称乙方)

　　保证人：　　　　　　　　　　　　　　　　　(下称丙方)

　　为了更好地开展超市经营服务，经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的超市事宜达成一致，并签订本协议书，以资双方共同遵守。

　　一、 合同标的

　　甲方将座落在 的超市承包给乙方经营，乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包受益权。

　　乙方对甲方所有的超市的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述超市，并保证合法经营。

　　甲方将经营超市所需的证照提供给乙方保管使用，乙方应当按照经营　正当经营，并切实维护甲方的商誉。

　　二、 经营方式

　　乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工。

　　三、 承包期限

　　1、 承包期限为__年，即从20xx年_月_日起至20xx年_月_日止。实际承包期限自甲方移交之日起算。

　　2、 根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

　　四、 承包金及缴纳

　　乙方承包经营的年承包金为______元，采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金：

　　1.______________________;

　　2._______________________;

　　3._______________________;

　　4._______________________。

　　五、 经营证照

　　1、 甲方于本协议签字之日将超市经营所需的各种证照交给乙方，证照清单详见附件。

　　2、 上述证照乙方经营期间由乙方保管，证照的年检工作及相关费用由乙方负责，甲方提供必要的协助。

　　3、 乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。

　　六、 消费卡(券)

　　乙方同意甲方此前已发放的消费卡(券)可在乙方经营期间可继续使用，持卡(券)者在持甲方消费卡(券)至乙方消费时，乙方应当提供服务。

　　七、担保或保证金

　　丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保，丙方提供担保的期间为二年。

　　或

　　乙方向甲方缴纳保证金_____元，乙方违约的，乙方无权主张保证金，保证金归甲方所有。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。

　　乙方缴纳的保证金由甲方保管期间，不计收利息。

　　七、 甲方的权利义务

　　1、 甲方有权按约定收取承包金。

　　2、 本协议签订后甲方应及时将超市移交给乙方使用，乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收(详见移交清单)。

　　3、 甲方将超市设备设施管道等的线路图提供给乙方,以便乙方经营过程中负责维护保养。

　　八、 乙方的权利义务

　　1、 乙方应按约定及时足额缴纳承包金。

　　2、 乙方应当合法经营。

　　3、 乙方应当爱护超市设备设施，适时维修和保养。经营期间的水电费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。

　　4、 乙方确需适当调整超市装饰的，应当事先征得甲方书面同意，所有费用由乙方承担;在协议解除或终止时，乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有。

　　5、 乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。乙方与第三方之间签订的任何协议与甲方无关，涉及甲方的应事先征得甲方同意。

　　6、 未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、 乙方不得以甲方超市名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动，不得作出任何有损甲方利益的行为。

　　九、 违约责任

　　双方应当全面履行本协议书约定，任何一方违约的，均应向守约方承担违约金______元;违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

　　一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。

　　十、 其它

　　1、 协议期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

　　2、 协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

　　3、 协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。

　　十一、 本协议经双方签字后生效。

　　十二、 本协议一式三份，甲乙双方及担保人各一份。

　　甲方： 乙方：

　　担保方：

　　年　　月 　日

柜台承包合同 篇2

　　1. 一般约定

　　1.1 词语定义

　　1.1.2 合同当事人和人员

　　1.1.2.2 发包人：

　　单位地址：

　　联系人：

　　电话：

　　电子邮箱地址：

　　1.1.2.3 承包人：

　　单位地址：

　　联系人：

　　电话：

　　电子邮箱地址：

　　1.1.2.6 监理人：

　　单位地址：

　　联系人：

　　电话：

　　电子邮箱地址：

　　1.1.2.7总监理工程师（总监）：

　　姓名：

　　电话：

　　电子邮箱地址：

　　1.1.3 工程和设备

　　1.1.3.4 单位工程：

　　1.1.3.10 永久占地：

　　1.1.3.11 临时占地：

　　1.1.4.2开工日期：

　　1.1.4.3工期：

　　1.1.4.4竣工日期：

　　1.1.4.5缺陷责任期的期限：

　　1.1.5 合同价格和费用

　　1.1.5.1 签约合同价

　　本目修改为：

　　指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额，包括安全生产费、总承包风险费等，其中，铺架工程合同及“四电”工程合同包括甲供材料设备费等。

　　1.4 合同文件的优先顺序

　　1.4（9）项补充细化为：

　　合同履行中，招标文件和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，以及工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书视为本合同的组成部分。

　　1.6 图纸

　　1.6.1图纸的提供

　　本项约定为：

　　本标段的图纸共 份，其中1份为招标时提供给承包人的图纸，其余份数图纸在本合同签订后 日内提供。

　　1.6.2承包人提供的文件

　　本项约定为：

　　承包人按有关规定需向监理人和发包人提供相关文件的数量及报送时间，由发包人和承包人协商确定。

　　1.6.3 图纸的修改

　　本项细化为：

　　图纸需要修改和补充的，在履行完设计变更手续后，由发包人在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内将审核合格的施工图送承包人，期限为提出变更设计后的 天内。承包人应按修改后的图纸施工。

　　1.6.4 图纸的错误

　　本项细化为：

　　承包人应对发包人提供的图纸进行检查和现场核对，发现问题应及时通知发包人和监理人。否则，承包人应承担相应责任。

　　1.12 图纸和文件的保密

　　本款增加：

　　1.12.3发包人和承包人应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，保守国家秘密。为履行保密义务，发包人和承包人均应根据本项目实际情况制订相应的保密措施，根据需要签订保密协议。

　　1.12.4承包人应妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、文件及数据（如平面坐标、高程等），不得以任何形式输出到中华人民共和国境外地区和国家。

　　2. 发包人义务

　　2.8 其他义务

　　本款约定为：

　　（1）发包人应按铁道部有关规定提出建设项目推行标准化管理总体规划，明确对承包人标准化管理要求，对承包人推进标准化管理情况进行检查考核。

　　（2）发包人应按铁道部有关规定提出实行“架子队”管理的具体要求，建立对承包人现场管理机构、人员等的核查制度，对承包人实施“架子队”的情况进行检查。

　　（3）发包人应向承包人提供铁路建设项目管理信息系统需要资料目录及格式并提供接口。

　　（4）发包人应督促设计单位及时提供大临工程设计文件，向承包人明确临时工程规模、标准等要求。

　　（5）发包人应按照国家有关规定支付安全生产费用，组织或委托监理人对承包人的安全生产设施和费用使用情况进行检查，督促承包人完善安全生产措施，满足安全生产需要。

　　（6）发包人在项目实施过程中按铁道部现行规定对承包人建立信用档案，开展信用评价活动。

　　（7）工程初验后发包人应按铁道部规定向承包人提出竣工决算时间和内容要求。

　　（8）发包人的其他义务：。

　　3. 监理人

　　3.1 监理人的职责和权力

　　3.1.1 项约定为：

　　监理人的职责和权利应符合《铁路建设工程监理规范》中的规定，须经发包人事先批准行使的权利为 。

　　3.4 监理人的指示

　　3.4.4项约定为：

　　监理工程师的指示必须事先经发包人的批准或其他形式的授权。

　　3.5 商定或确定

　　3.5.2 项补充：

　　如果这项商定或确定会导致投资增加或工期延长，监理人在发出通知前，应征得发包人的同意。

　　4. 承包人

　　4.1 承包人的一般义务

　　4.1.3完成各项承包工作

　　本项补充：

　　甲供材料设备由发包人提供。

　　4.1.8 为他人提供方便

　　本项修改为：

　　承包人应按监理人的指示为其他承包人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件，由此引起的相关费用，由承包人自行解决。

　　4.1.10其他义务

　　本项细化为：

　　承包人应履行的的其他义务包括：

　　（1）承包人应按照发包人要求以工程质量安全为核心，以施工组织设计为基础，以机械化、工厂化、专业化、信息化为支撑，按照发包人标准化管理总体规划要求，全面推行标准化管理，接受发包人的`监督与考核。

　　①承包人应在接到中标通知书后28天内，向发包人、监理人提交承包人的本项目标准化管理规划；56天内向发包人、监理人提交承包人标准化管理制度，应包含技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、综合管理等方面的内容。

　　②承包人应按经发包人审查同意的标准化管理规划，组建标准化项目管理机构，编制作业指导书和作业标准，严格按标准组织施工作业，推进标准化工地建设，实现现场管理标准化。

　　③承包人应分专业按工作面配备成套机械设备，以高标准机械化程度提高工效。路基工程按平行施工单元配备成套设备，桥梁工程按施工工序配备成套设备，长大隧道、重点及难点隧道工程根据地质条件，主要工作面配备成套设备，无砟轨道按平行施工单元配备成套设备。

　　④承包人应对混凝土、桥梁、无砟轨道板、钢构件、沟槽盖板、钢筋混凝土构件（路基防护栅栏、桥面栏杆、附属工程混凝土预制件等）、路基填料的级配碎石、改良土等实行工厂化生产。

　　⑤承包人应对路基、隧道、桥梁、轨道、四电、站房等工程，按专业化组织施工，分专业划分施工单元按工作面管理组建专业化作业队。隧道帷幕注浆施工、超前地质预报、长大隧道通风照明、无砟轨道等关键施工工序应由专业化队伍承担。

　　⑥承包人应根据发包人建设项目信息化管理要求，配备相应的终端硬件设备，纳入发包人统一接口，并接受发包人统一管理；设置专人负责信息系统的管理和维护，按发包人要求的资料目录及格式通过信息系统按时如实提供工程实施、管理过程中的相关资料，使之作为现场管理重要的技术管理手段和支撑。

　　（2）承包人应按照发包人的要求组建和管理“架子队”，设置劳务管理机构和人员，培训使用劳务作业人员，全面实现架子队用工管理模式，接受发包人的监督与考核。

　　①总体要求。“架子队”是在项目经理部之下、直接管理工班的施工作业层。承包人必须按照发包人要求以本企业管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理、监控人员，以内部职工、劳务企业的劳务人员或与施工企业签订合同的其他社会劳动者为作业人员，组建“架子队”。

　　承包人必须依法用工。劳务用工为劳务公司提供的，承包人应与劳务公司签订劳务用工协议；劳务用工为零散用工的，承包人应与零散劳务人员签订以一定工作任务为内容的劳动合同。

　　②“架子队”组建。承包人应按照发包人有关要求和投标承诺，分路基、桥梁、隧道等不同专业组建“架子队”，明确每个“架子队”的管辖范围、工程内容和人员组成等。

　　“架子队”必须配置专职队长、技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料、领工员及工班长。 ③承包人应为“架子队”配置满足现场需要的基本施工机具和机械设备。

　　承包人必须自行管理“架子队”的材料供应、调配事项，禁止包工包料、以包代管。

　　承包人应制定完善“架子队”管理制度，严格“架子队”绩效考核，强化管理人员和劳务人员培训，切实管好用好“架子队”。

　　（3）承包人应设立银行专项账户，预存农民工工资保证金，并保证及时兑现农民工工资。承包人预存农民工工资银行专项账户：

　　（4）接受发包人及其主管部门对本建设项目建设资金和农民工工资保证金账户资金使用情况的监督。

　　（5）承包人应依据设计文件和指导性施工组织设计要求，以满足工程建设需要为前提，以节约用地、节约投资、减少土地复垦、有利施工组织为原则，充分考虑永临结合，尽量利用本线预留工程、站坪、维修基地（所）及站前广场用地、地方政府规划建设用地等设置大临设施。

　　制梁场设置要求：

　　铺轨基地设置要求：

　　无砟轨道制板场设置要求：

　　施工便道设置要求：

　　混凝土拌和站及填料拌和站设置要求：

　　取（弃）土场设置要求：

　　其他临时工程设置要求：

　　（6）当承包人在查阅、核对合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程勘察、设计、标准和规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。

　　（7）承包人应接受发包人按照铁道部现行铁路建设项目考核办法对承包人实行考核，考核分为平时考核和项目考核；考核费用总额为元，平时考核费用和项目考核费用各占50%。各项指标考核均为甲级的，承包人应对项目经理进行适当奖励。考核为乙级和丙级的，从总承包风险费中扣减考核费用。

　　（8）承包人应执行发包人建立的项目管理制度。

　　（9）按规定接受相关审计和资金监管。

　　（10）承包人应按照规定的范围及合同约定使用安全生产费用，并接受发包人或监理人对安全生产设施和费用使用情况进行的检查，按检查意见完善安全生产措施，保证安全生产需要。

　　（11）承包人应严格按照国家劳动、卫生等有关规定，为劳务人员提供符合卫生、安全要求的食宿条件。

　　（12）按国家及铁道部现行规定提供完整的竣工文件及资料，工程初验后一年内要完成工程总结。

　　（13）承包人的其他义务：

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　甲方代表（签名）： 乙方代表（签名）：

　　甲方法人代表或授权人（签名）： 乙方法人或授权人（签名）：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　【拓展延伸】

　　总价承包和单价承包合同的区别

　　总价承包就是将一个单位工程按照定额以及各种费用一次性包死，中间不在增加费用的承包方式。

　　单价承包就是按照建筑物的建筑面积或其他单位进行承包，即按照工程单价承包的一种承包方式。当然，建筑面积或其他单位的计算办法应该事先说明或按照国家规范规定建筑面积计算规则或其他建筑法规进行。

　　相应合同就是总价合同、单价合同。

　　以承包工程计价方式划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本价酬金合同三种形式。

　　一、总价合同。

　　是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包单位依此完成合同的全部工作。这种类型合同有利于建设单位确定最低报价的承包商，并有利于支付进度款及结算。这种合同适用于工程量不太大且能精确计算，工期较短的项目。建设单位必须具备详细的设计图纸，一般要求详尽到施工图，使承包人能够计算出工程量。总价合同又可分为两种：

　　（1）固定总价合同。

　　在图纸及工程要求不变的情况下，总价不变。而当施工中图纸或工程质量或工期有变动，则总价也应相应变动。这种合同中承包人承担了绝大部分风险，因此标价较高，因此对建设方也并不完全有利。

　　（2）可调总价合同。

　　合同条款中约定，如果在执行合同中由于通货膨胀引起工程成本增加到一定限度时，合同总价根据事先约定的调价工式作相应调整。

　　二、单价合同。

　　是指投标人就招标文件中列出的分部分项工程确定各分部分项工程费用的合同。这种类型的合同风险得到较合理分摊。对于发包人来说，单价合同可以缩减发包人在招标阶段的工作量及准备时间，并可鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。

　　发包人的风险在于工程结束前总价是未知的，尤其是无法在招标阶段较准确工作量的项目。在遇到善于运用不平衡报价的承包商时，风险会加大。而对发包人来说，出现工程量列表以外的漏项，可就此再报价，减小了风险。

　　单价合同分为以下几种方式：

　　（1）估计工程量单价合同。 建设单位在招标文件中就分部分项工程的工作量作出估计，投标单位在工程量表中填入项目单价，并可依此算出总价作为投标报价。中标后，在月进度款支付中以实际完成的工程量和该单价确定数额，结算中据竣工图结算总价格。这种类型的合同一般约定，当工程量增减到一定幅度（如+-15%）时，单价作相应的调整。最好在合同中约定单价的调整方式。

　　（2）纯单价合同。

　　建设单位不能提供施工图或给出准确的工程量清单，投标人根据建设单位提供的工作项目一览表，报出相应项目的单价，施工时按实际工作量结算。

　　（3）单价与包干混合式合同。

　　以单价合同为基础，仅对某种不易计算工程量的分项工程采用包干办法。其余均要求报出单价，并按实际工作量结算。

　　三、成本加酬金合同。

　　是由业主向承包人支付工程项目的实际成本，并按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同的缺点是业主对工程总造价不易控制，承包人也往往不注意降低项目成本。除因迫于形势须立即开展工作的项目或风险很大的项目外，一般不适用这种承包方式。 补充：

　　单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。

　　承包商所填报的单价应为计及各种摊销费用后的综合单价，而非直接费单价。

　　单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期，

　　初步设计完成后就进行施工招标的工程。单价合同的工程量清单内所开列的工程量为估计工程量，而非准确工程量。

　　所谓总价合同（LumpSumContract），是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，

　　即明确的总价。总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，

　　业主付给承包商的价款总额就不发生变化。

柜台承包合同 篇3

　　资产所有方： （以下简称甲方）

　　资产经营方： （以下简称乙方）

　　经甲乙双方平等协商，本着互惠互利的原则，现就乙方承包经营甲方的轧花厂的具体事宜达成如下协议：

　　一、承包期限：

　　本合同承包期限：自20xx年5月1日至20xx年4月30日止。共计36个月（三年）。

　　二、承包费用及交纳期限：

　　1、承包费用：每年壹佰捌拾伍万元，三年承包费共计伍佰伍拾伍万元整。

　　2、交纳期限：每年承包费分三次付清。

　　20xx年10月1日付伍拾万元整；20xx年11月1日付伍拾万元整；乙方的皮棉最后一次出隆华棉业有限公司场地时付清捌拾伍万元整。

　　20xx年10月1日付伍拾万元整；20xx年11月1日付伍拾万元整；乙方的皮棉最后一次出隆华棉业有限公司场地时付清捌拾伍万元整。

　　20xx年10月1日付伍拾万元整；20xx年11月1日付伍拾万元整；乙方的皮棉最后一次出隆华棉业有限公司场地时付清捌拾伍万元整。

　　三、承包经营期间资产的所有权

　　1、在合同期内，轧花厂的资产所有权属于甲方，乙方只有使用权，乙方不得对甲方的资产进行转让、转租、分租、设定抵押和典当及对外投资或采取其他任何侵犯甲方资产所有权的行为，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担，甲方有权终止合同。

　　2、合同期内，甲方的资产由乙方使用，乙方在向保险机构投保的同时负有保护、维修、保养的义务。对于乙方的过失、疏忽或由乙方可以防止的任何第三者的行为造成的对于甲方资产的灭失或损害负有赔偿责任。合同履行届满后，乙方必须保证设备的完整，并能正常运行，但设备检修由甲方承担。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、甲方保证所有证件必须合法，使乙方收购加工正常进行，为制造良好的收购加工环境。

　　2、合同期内，甲方有权对乙方履行合同的情况进行监督检查。

　　3、乙方经营期间的会计、出纳等重要监管岗位由甲方人员担任，但必须服从乙方的管理，其每人的年工资45000元（包括统筹、保险），由乙方承担。

　　4、乙方在经营期间甲方可给其单独开立账户，财务实行独立核算，非合同约定，甲方不能截留乙方的货款及收购资金。

　　5、甲方按乙方销售皮棉、棉籽、短绒的金额，全额开具增值税发票。

　　6、甲方必须在乙方每年还完贷款后，在3个工作日付清乙方的投资款及利润，乙方必须提供合理的票据。

　　7、合同期内，未经乙方同意，甲方不得出让财产或转租给其他单位或个人。

　　8、由于甲方原因造成乙方停产或不能正常生产时，除积极解决外，甲方应赔偿由此给乙方造成的一切经济损失。

　　五、乙方的`权利和义务

　　1、合同期内，乙方有权利按照市场价格自行收购，但乙方不得为了争夺资源（籽棉）哄抬价格，而给甲方造成风险隐患。

　　2、乙方所生产的皮棉、棉籽等产品均由其自行销售，甲方不得干预。

　　3、甲方现有厂内所有的生产设备、机器设备、装卸设备、检验仪器、消防器材、财务设备等均以盘点清单为准交由乙方使用，并保证乙方能正常使用。承包期结束后，乙方将此交回，交保证甲方能正常使用。

　　4、蓬布按盘点清单交由乙方使用，承包期结束后，乙方必须将蓬布缝补完毕，并保证甲方能使用。

　　5、合同期内，乙方必须配合甲方做好上级相关的部门的监督、检查工作。

　　6、合同期内，乙方按照甲方的要求定期上报收购日报表、财务报表等，乙方提供的报表数据必须是真实、完整的。

　　7、乙方在承包经营期间使用的电费，由甲方根据供电局的电费通知单向乙方收取。乙方不得拖延缴纳电费，若由此而产生的滞纳金和利息由乙方全部承担。

　　8、合同期内乙方自行招聘的职工，不与甲方形成劳动关系，所需各种待遇、经济补偿均由乙方自行承担并发放。乙方留用甲方职工的应按照规定为职工缴纳合同期内的社会保险、统筹等费用，此笔费用由乙方及时划拨到甲方账户上再由甲方统一向社保部门为其代缴。

　　9、乙方在经营期间所产生的各种税收、费用及发生各类事故所造成的损失均由乙方承担。甲方以前的债权、债务以及前年度税收及其他费用均与乙方无关。乙方承包期间的债权、债务由乙方自行承担，甲方概不承担。（土地使用税和本厂正式职工的残保金由甲方承担。）

　　10、合同期内，由于乙方管理疏忽或违法行为，造成的一切人员、财产、经济、损失及事故，均由乙方承担责任和赔偿相关损失。

　　11、按上级部门的要求，乙方所有员工必须参加工伤保险，所收购的籽棉也必须投保，其所产生的费用均由乙方承担。

　　12、本合同签订前，甲方库存的现有材料配件，若乙方领用，则以现金方式付清。

　　13、合同期内，乙方所产生的各项生产费用（包括冬季暖气费）均由其自行承担。

　　六、承包保证金

　　为保证甲方资产的安全，以免给甲方造成巨额损失，乙方必须在签订合同之日需向甲方交

　　纳保证金50万元（伍拾万元整），作为履行本合同的保证金（保证金不计利息）。

　　七、违约和争议和处理

　　1、乙方应遵守本合同中规定的关于甲方资产使用约定。

　　2、承包期间，由乙方造成的经营风险均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　3、在本合同项下所发生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如协商不成时可在甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

　　八、其他

　　1、消防设施：国家政策有所变动，变动部分由甲方承担，并保证乙方在当年收购籽棉期前技改完毕，否则按甲方违约处理。

　　2、合同履行届满，双方对承包期间的各种债权债务及各项损失进行清算，按合同约定由乙方承担的各类债务（包括工人统筹、各类事故）应在清算完后立即结清，属于乙方的资产及时归还乙方，并同时退还所剩余的保证金。

　　3、本合同届满后，如甲方继续对外承包，同等条件下乙方享有优先权。

　　4、如本合同在履行期间遇到不可抗拒原因（自然灾害等），致使甲乙双方不能履行合同时，双方另行协商解决。

　　九、本合同签订后，任何一方不得无故变更合同条款或解除合同，若任何一方无故变更合同条款或解除合同，应向对方支付违约金壹佰万元整，并承担由此造成的一切经济损失。

　　十、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十一、本合同共一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

柜台承包合同 篇4

　　甲方:永旺公司西山小区二期B区幼儿园 工地

　　乙方: 温荣永 班组,或

　　身份证号：发证机关:上杭县公安局

　　为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目 砌砖、粉刷等泥水作业分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

　　一、承包形式：包工不包料（或 ）。

　　二、承包内容： 整体砌砖、粉刷，包括脚手架搭设、落地灰清理；除砂浆机和斗车外其他一切小工具如粉刷板条等均由乙方自负。

　　三、承包单价和结算方法：整体工程量不分构件大小形状同一单价结算，所有土建项目主体墙砌体各项装饰工程量以施工图的实际工程计取，具体承包单价和结算方法以工程项目单价表为准。

　　四、质量要求：乙方必须严格按规范施工，每个分项必须要达到验收要求。发现不符合甲方质量要求外，并愿意赔偿由此造成损失的工料款，其款项愿从乙方工资中扣除，若造成对甲方信誉影响，除按有关规定罚款外，再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工查验的兼职质检员，负责对本项目内工程质量进行检查。

　　五、安全要求：安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证，乙方必须认真按安全施工中有关规定及各级要求进行施工，乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员，做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

　　六、工期要求：乙方应组织在从事本行本项目施工中多年的技师，科学安排工程进度，并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量，如超过甲方安排的进度计划，延误工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外，并愿意接受甲方再对工期延误每天罚人民币 元，提前完工的按每天提前一天奖励人民币 元。若超过甲方所定的最后完成日期，乙方愿意承认等同自动退场，并愿意按所完成工程合格品的85%进行结算，而15%作为对甲方重新组织劳力的补偿，若有甲方检测不合格部分工程量，愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回（因甲方不能及时提供各种材料造成停工，工期可顺延）。

　　本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算，并按甲方要求的.工期完成相应的工作；如因乙方原因造成工期延误，甲方将严格按甲方与建设单位订立的合同进行处罚。

　　七、付款方式：乙方在每个月底报来所完成的合格工作量，甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。乙方必须凭工资表或以及有关规定税务发票报甲方财务办理有关财务手续，否则不予办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。

　　八、甲乙方责任与义务：

　　1、甲方的义务与责任：

　　（1）甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。

　　（2）甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比，乙方应服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范，甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。

　　（3）若因乙方管理不善或其他属于乙方的责任，造成工程质量低劣，发生重大安全事故，经济效益低下，严重损害甲方利益和声誉，不按工期计划安排施工的，甲方有权单方面终止合同。不但由此所产生的经济责任由乙方自己负责外，还要对甲方造成的经济损失负全部责任。

　　2、乙方的义务与责任：

　　（1）乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。

　　（2）乙方应认真按现行的建筑安装工程施工验收规范和建筑安装安全法规规程进行施工和管理，工程质量应按现行的建筑工程质量检验评定标准执行并符合建设单位要求，执行甲方的工程质量，安全生产的管理规定和指令。

　　（3）乙方应严格按工程施工进度计划要求组织施工，负责办理暂住证、就业证、计生证等费用自理，不及时办理有关证件被有关部门罚款由乙方自负。乙方必须提供现场施工员一名，及现场技术安全负责人一名，配合工地进行日常质量安全进度的控制。

　　（4）乙方施工现场应及时清理，材料应按指定地点归类堆放，做到工完料尽场地清，使施工现场整洁有序，否则工地派工整理，费用从班组中扣回。

　　九、若乙方不履行协议，无故停工壹天以上（含壹天）或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理。

　　十、其它：

　　1、乙方所有施工人员不得居住现场，持证上岗，遵守工地各有关建筑安全规章，若发生安全事故均由乙方负责。

　　2乙方确认送达地址上杭县蓝溪镇梅永村，甲方的书面通知寄往前述送达地址，即视为送达。

　　十一、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　盖 章： 盖 章：

　　电话号码：

　　身份证号：

　　电话号码:

　　住 址：上杭县蓝溪镇梅永村

　　发证机关：上杭县公安局

　　年 月 日 年 月 日

柜台承包合同 篇5

　　甲方：娄家店中学 (以下简称甲方)

　　乙方：商店承包人 (以下简称乙方)

　　娄家店中学研究决定，学校第一商店、第二商店采取个人承包方式经营。由甲方综合评定后，确定两个商店的承包人，经甲乙双方协商同意后，签订本合同，其有关事宜规定如下：

　　一、各项费用交纳方式及承包期限

　　缴 费：乙方一次性向甲方交纳综合管理费 元，风险抵押金20xx年(已交)。 承包期限：自 年 月 日至自 年 月 日。

　　二、甲方的权利与义务

　　1、甲方提供房舍的正常使用和部分设施，其他有关设施由乙方负责。

　　2、甲方有权利对乙方的经营过程进行监督和指导，发现问题向乙方提出时，乙方必须及时整改。

　　3、甲方对乙方提供的设施，要进行登记，人为损坏要自行维修，或从押金中扣除相应的维修费。

　　4、因乙方经营管理不善，造成学生和其他购买者食物中毒等所引发的一切后果及责任，全部由乙方负责。后果严重或造成人身伤亡事故时，甲方有权依法追究乙方的法律责任。

　　5、如乙方出现违约时，甲方有权终止合同，所收的承包费不予退回。

　　6、甲方为保证乙方的市场运作，提供必要的管理。

　　7、学校规定乙方营业时间是：每天早、午、晚休息时间(与食堂同步)，其他时间均不可出售。乙方必须遵守甲方规定的营业时间，违反一次罚款500元。

　　三、乙方的权利与义务

　　1、乙方有权向甲方提出供电、供水、供暖设施的要求，甲方在现有的条件下，提供方便。

　　2、乙方不许经营超范围和学校禁售的商品(烟酒、口香糖、促销玩具、危险性玩具、食堂食品、等产生不利于学生搞卫生的垃圾商品)。

　　3、乙方必须按照工商、税务、卫生、防疫等国家职能部门的要求去办，认真接受各部门对所售物品的监督指导和处罚，费用自理。

　　4、乙方在承包期间所支出水、电、取暖等费用自行承担，及时上缴。

　　5、乙方的各种商品必须按照要求分类摆放，卫生达到要求，环境区域整洁。

　　6、乙方所进物品必须有专门的进货渠道和进货凭证，确保物品质量，不销售“三无”商品。

　　7、乙方员工健康，因任何原因造成的伤害，均由乙方负责，甲方概不负责。

　　8、乙方每天无条件的清理整个后操场的垃圾，区域划分：以教学楼中点至基地校校门中点连线，分东西两部分，东半部操场归一商店清理，西半部操场归二商店清理，学校每天早午晚三次检查，不合格一次罚款500元，连续三次不合格学校责令其停业治理，一星期不合格无条件解除合同。

　　四、其他规定

　　1、乙方不允许压学生卡。

　　2、由不可抗力因素造成的损失，乙方自行负责。

　　3、如果教育局及上级有关部门有指示撤销商店，学校随时解除合同，利润按天计算退回乙方。

　　4、合同签订后，具有法律效力，双方必须严格遵守，保证在执行过程中的严肃性和可行性，违约方应负法律责任。合同一式二份(学校、乙方)。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　20xx 年3 月 2 日