拆迁合同 篇1
甲方:谢,男,生于19年月日,汉族,四川省xx县人,住xx县xx镇xx村组。身份证号:电话:。
乙方:梁,女,生于1960年5月11日,汉族,四川省xx县人,住xx县开佛乡村组,身份证号:。电话:。
为充分发挥资源共享,互利互惠,解决资金周转困难。xx年7月1日,甲方将自有拆迁安置房国家集中统一修建于金枝丫营业门市一间,转让出卖给乙方所有。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》甲、乙双方在平等互利,协商一致的基础之上,双方在要约和承诺过程中,自愿达成如下协议:
一、门市情况:门市座落于四川省xx县xx镇小地名金枝丫xx大坪两村安置点,面积约40平方米,营业门市一间,转让出乙方所有。目前该门市已进入政府筹备修建阶段,乙方对该门市已有所了解。
二、房屋价格:门市转让款百元(x元),由乙方在xx年7月10日前支付清甲方x元,其余x元在甲方交付乙方房屋时,乙方全部付清甲方,并由甲方向乙方出据全部收款收据。
三、房屋交付:门市甲方于接收房屋时,将房屋门市交付乙方所有,包括使用水、电等户头与相关建房手续在内。
四、产权过户:门市甲方将办理初始产权证和土地使用证交付乙方,并随时协助乙方办理产权转移和水、电等设施进行过户,确保产权转移,税费由乙方承担,否则,视为严重违约。
五、变更解除:本门市卖买合同签定之日起,即具有法律约束力,无论增、贬值与否,双方不得反悔,任何一方需变更或解除此合同,需甲、乙双方书面协商一致方可变更。
六、争议处理:对本门市卖买合同发生争议,由甲、乙双方首先协商解决,协商不成时,任何方均可申请有关部门调解或处理,也可以讼诉处理,不能用非法手段解决争议。
七、违约责任:本门市卖买合同违约金定为10万元,任何一方违约,按违约金罚则进行处理,造成对方经济损失的,承担由此给守约方造成直接和间接损失。
八、未尽事宜:本门市卖买合同甲、乙协议双方另行协商解决,完善处理。
九、生效方式:本门市卖买合同甲、乙双方签字生效,一式五份,甲、乙双方各执一份,见证中间人与社、村保管备案。
一致共识,立此协议。
甲方:乙方:
见证中间人:
见证单位:xx镇xx村第五组;xx镇xx村民委员会。
拆迁合同 篇2
甲方:
乙方:
根据《城市房屋拆迁管理条例》、《大连市城市房屋拆迁管理条例》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方充分协商,达成如下合同,以供双方共同遵守。
第一条 拆迁项目概况
甲方经有关部门批准,在 (以下简称该地块,详见总平面图)进行__ 工程建设(以下简称该工程),本工程涉及约 户居民私有房合同编号: 签订地点: 签订时间:屋(或企业、公有房屋)须拆迁,(房屋 间 平方米,人口 人,拆迁概算 元。)甲方将该地块的拆迁工作委托乙方完成。
第二条 合同价款及支付
1、乙方同意甲方按下列第 项支付乙方完成本合同项下义务所需的全部费用:
(1)甲方包干性支付乙方拆迁工作费用人民币 元(RMB );
(2)按拆迁面积计算:每平方米人民币 元(RMB ),总价人民币 元(RMB )。
(3)其它方式: 以上费用为乙方处理甲方委托拆迁事务范围内的全部费用,包括但不限于安置补偿费、临时过渡补偿、搬家费、改变用途装修补偿费、有线电话迁移费、煤气气源费、搬迁进度奖、委托动拆迁费、动拆迁管理费、相关手续办理费用、拆除费、排渣费、治安费、三停费、拆迁占道费、不可预见费、利润、调整等一切费用。本费用不因任何因素而调整,除甲、乙双方另行协商一致,甲方无需再向乙方支付任何款项。
3、在甲方支付合同价款之前,乙方应先向甲方开具合法有效的发票并积极配合办理相关手续,否则甲方不承担逾期付款责任,一切不利后果由乙方承担。
第三条 拆迁工期
1、双方确认拆迁总工期为 天以下,即 年 月 日始至 年 月 日前完成本合同约定的全部义务。
2、阶段工期为: (由业务部门按双方协商填写,尽可能细化,至少包括手续办理时间、补偿合同签订时间、拆除时间、围挡的时间等) 。
3、乙方逾期履行任何一个阶段工期,或甲方认为完工日明显地不能实现,甲方有权要求对工程的一个或多个部位优先完成,乙方须无条件地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第四条 乙方工作内容
1、乙方负责协助办理动拆迁相关的一切手续,包括但不限于动拆迁许可证等、三停、排渣、占道、环保、噪音超标等,乙方应负责办理该地块范围内煤气、水、电原有指标保留证明,并在政策允许的情况下转移给甲方使用;了解该地块范围内的相关资料情况,包括建筑物、构筑物、配套管网、道路等。
2、乙方负责对被拆迁人进行拆迁动员,负责与被拆迁人签订和实施补偿、安置的协议,承担全部动迁安置任务和处理解决所有的纠纷并承担其全部责任。乙方应将所有补偿安置协议提交甲方审核、备档。
3、乙方负责按甲方的要求将该地块所有建筑物、构筑物、附属设备设施拆除,并把所有垃圾排走,达到现场平、道路清,排渣标高为房屋室外自然地平标高,满足甲方要求并通过甲方验收。
4、乙方负责该地块的围挡,围挡范围及标准要满足甲方和政府有关部门的要求。乙方并同意协助甲方办理围挡使用的相关手续。
5、其它本合同未约定但为完成合同目的及甲方要求应做的工作。
第五条 拆迁施工要求
1、本拆迁工程不得以任何理由转包,如乙方私自转包的,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总金额 %的违约金。
2、拆迁工程应达到(即乙方应向甲方交付)的标准 (由业务部门填写) 。
3、拆迁施工所需全部设备、材料均由乙方自行负责。
4、在拆迁施工工程中乙方应严格按照有关部门的安全施工规范进行施工,施工中发生的乙方施工人员及对第三方造成的人身、财产损害均由乙方承担赔偿责任,并不得因此影响甲方的声誉。
5、乙方在拆迁过程中在保证工期的同时,亦应保证采用合法的方法进行拆迁,如乙方违法强行、野蛮拆迁,则所产生一切责任乙方自负,并自行解决,如对甲方声誉造成不良影响,乙方负责尽力为甲方挽回并承担 的违约金。
6、业务部门补充填写
第六条 拆迁施工组织
1、乙方应在签订本合同时向甲方报呈拆迁施工组织计划,经甲方确认后,方可开始拆迁施工。甲方对施工计划的确认,并不能免除乙方作为专业性公司应负的责任。
2、施工组织计划应包括的内容: 。
第七条 报告情况
1、拆迁过程中的一切情况,乙方应在每(日、星期、半个月、一个月)向甲方作出书面报告。在拆迁工作整体完成后,应向甲方作出详细说明的书面报告(包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。
2、甲方可派专人随乙方工作,以保证随时掌握情况,联系沟通,便于拆迁工作顺利进行。
第八条 合同的解除
1、因甲方决定终止建设拆迁工作的,在对乙方已完成的拆迁工程给予相应补偿后,可终止本合同。
2、乙方因自身原因,而致无法履行本合同的,可向甲方提出书面申请;甲方同意解除合同的,乙方在支付违约金、赔偿甲方相应损失及甲方应向第三方承担的损失后可终止本合同。
3、任何原因导致合同解除,双方均于甲方工程完工后开始结算。乙方应于合同解除之日起2日内与甲方共同确认乙方已完成的工程量,并移交全部资料,否则乙方同意按甲方与后一施工方共同确认的工程量为准。
第九条 违约责任
1、在本合同履行过程中,在乙方完全履行合同的情况下,甲方单方原因未向乙方支付本合同约定价款的,每逾期一日,承担当期应付款项 ‰的违约金。
2、如乙方未按本合同约定的内容履行任何一项义务的或未履行进度计划确定的各阶段工期完成拆迁工作的,每逾期一日或每违约一项/次,乙方应承担本合同总价款 ‰的违约金,且可累计,同时因此造成甲方对第三方违约,乙方应当承担甲方因此而须向任何第三方承担的一切责任。任何一项逾期达十日的或累计违约达 项/次的,甲方有权解除合同,同时乙方并应当承担本合同总金额 %的违约金及甲方应付给第三方的违约金、赔偿金。
3、乙方应保证具有拆迁的相应资质,否则导致的合同无效及甲方的一切损失、甲方应向第三方承担的损失均由乙方承担。
4、乙方违反诚信原则,与被拆迁户以不正当手段欺骗甲方谋取利益、或以其它原因损害甲方利益的,视为商业欺诈,乙方同意将涉及金额的双倍承担违约金,并同意甲方有权解除合同,乙方全额返还甲方已支付的款项,并承担合同总价款 的违约金。
第十条 其他条款
因乙方原因导致合同解除,甲方为完成剩余工作委托其他施工单位继续施工发生的费用和因此需比原合同价格多发生的工程费用和对第三方的责任,皆由乙方赔偿贵甲方,甲方有权自应付乙方款项中直接扣除。
第十一条 合同纠纷的解决办法
本合同在履行中若发生纠纷,甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决,协商不成的,任何一方可向大连仲裁委员会申请裁决。
第十二条 本合同一式三份,甲方两份、乙方一份,自双方签字盖章之日起生效。
第十三条 合同附件
由业务部门填写
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
电话: 电话:
拆迁合同 篇3
甲方:
乙方:
甲方根据XX市发展和改革委员会____ 号文、规划拆迁红线图。在东起中华大街,西至东里项目规划红线;北起东里东南街,南至工农路中心线范围内(总占地亩,待拆迁亩)进行拆迁改造,开发建设项目。甲方委托乙方实施拆迁,现就有关拆迁事宜达成如下协议:
一、双方责任、义务:
1、甲方负责办理计划、规划、土地等拆迁相关手续,乙方予以帮助。
2、甲方必须保证拆迁资金足额到位,并保证专款专用,不得挪作它用。因拆迁资金缺口不能正常支付给被拆迁人所引起的一切后果由甲方承担。
3、甲方提供用于产权调换的房屋为房地产开发有限公司开发建设的“东里村城中村改造项目”b1区____ 栋____ 单元(附甲方与金正公司所签定的协议)。
4、乙方负责制定拆迁计划、拆迁实施方案,根据摸底数据编制拆迁货币安置补偿方案,或产权调换结算方案。
5、拆迁范围内涉及的市政、环卫、人防、水电、管网、通信等设施均由甲方负责处理并支付相关费用。
6、该项目拆迁补偿安置方案对被拆迁人的奖励优惠办法,按“金正缔景城”项目标准执行。东星实业总公司给予东里村被拆迁村民的优惠政策如:自然院落补偿贴及永久免收物业费等由甲方与东星实业总公司协商解决,并签定正式协议后,实施拆迁。
二、拆迁补偿安置形式:
根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《河北省城市房屋拆迁管理实施办法》、《XX市城市房屋拆迁管理实施办法》的规定,对被拆迁人进行安置补偿。
三、拆迁劳务费的支付:
甲方向乙方支付拆迁劳务费_______万元,签订本协议之日起____日内,支付_________万元。剩余_________万元拆迁完毕后_________日内一次性支付给乙方。
四、拆迁时间:
乙方应自动迁之日起60日内完成。如遇甲方资金缺口或产权调换房屋的原因;如遇协调、裁决、强行;时间顺延。裁决、强迁所发生的费用由甲方承担。
五、在实施拆迁过程中,如遇国家政策变化和不可抗力因素,造成合同不能正常履行,按国家规定的法规政策办理。
六、未尽事宜,双方另行协商。
七、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
___年___月___日___年___月___日
拆迁合同 篇4
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的精神,达成以下协议:
一、甲方向乙方订购以下产品,产品名称、型号、数量、单价、金额具体详见采购清单。
二、合同金额(大写):币贰佰叁拾柒万叁仟元整,为含增值税发票金额。
三、交货日期:自付款日期起七个工作日内交货。
四、交提货地点:甲方生产车间。
五、付款方式:银行转账。
六、运输费用负担:运输费用由乙方承担。
七、验收标准及方法:按按行业标准和甲方要求验收。
八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》执行。
九、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。协商不成时,由所在地仲裁委员会仲裁。
十、其它事项:本合同甲乙双方签字盖章生效,一式两份,双方各执一份;合同未尽事宜甲乙双方另行协商解决。
甲方:_________
乙方:_________
日期:_________
拆迁合同 篇5
卖方:___________________(以下简称甲方)
姓名:___________________(本人)(法定代表人)
国籍:___________________
证件:___________________(身份证)(护照)(营业执照号码)
地址:_________________________
邮政编码:________________
联系电话:________________
委托代理人:______________
国籍:____________________
电话:____________________
地址:____________________________________
邮政编码:________________
买方:___________________(以下简称乙方)
姓名:___________________(本人)(法定代表人)
国籍:___________________
证件:___________________(身份证)(护照)(营业执照号码)
地址:________________________
邮政编码:________________
联系电话:________________
委托代理人:______________
国籍:____________________
电话:____________________
地址:______________________________
邮政编码:________________
第一条 房屋的基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于______________________;位于第______层,共______(套)(间),房屋结构为____,建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米),房屋用途为______;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为____.
第二条 房屋面积的特殊约定。
本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±____%(不包括±______%)时,房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±____%(包括±____%)时,甲乙双方同意按下述第______种方式处理:
1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,并按____利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
3._____________________________.
第三条 土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为__________;土地使用权年限自______年______月______日至______年______月______日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为__________;该房屋买卖后,按照有关规定,乙方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。
第四条 价格。
按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋售价为(____币)每平方米__________元,总金额为(____币)______亿______千______百______拾______万______千______百______拾______元整。
第五条 付款方式。
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金( 币)______亿______千______百______拾______万______千______百______拾______元整,并应于本合同生效之日起__________日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。
第六条 交付期限。
甲方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起__________日内,将该房屋付给乙方。
第七条 乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按__________计算。逾期超过________天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第________种约定,追究乙方的违约责任。
1.终止合同,乙方按累计应付款的__________%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2.乙方按累计应付款的__________%向甲方支付违约金,合同继续履行。
3.______________________________.
第八条 甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在__________个月内按__________利率计算;自第__________个月起,月利息则按__________利率计算。逾期超过__________个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第__________种约定,追究甲方的违约责任。
1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的__________%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的__________%向乙方支付违约金,合同继续履行。
3.______________________________________________________________.
第九条 关于产权登记的约定。
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起__________天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起__________天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__________%赔偿乙方损失。
第十条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第十一条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十二条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十三条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十四条 甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。
第十五条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。)
第十六条 本合同(经甲、乙双方签字)(经__________公证(指涉外房屋买卖))之日起生效。
第十七条 本合同连同附表共__________页,一式__________份,甲、乙双方各执一份,__________各执一份,均具有同等效力。
甲方(签章)____________ 乙方(签章)______________
甲方代理人(签章)__________ 乙方代理人(签章)_____________
______年______月______日 ______年______月______日
签于__________ 签于__________
拆迁合同 篇6
一、施工内容及工程量:
1、施工内容:建筑物拆除,渣土清运。
2、拆除标准:按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式:
1、工程价款:
经公开招标,拆除项目总金额为:_____________元(¥____________元)
2、结算方式:
(1)合同签订时,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方报名时的报名费转为押金,待拆除工程全部结束,渣土清运完成,平整好施工场地,经甲方组织验收合格后,退还乙方的押金。
三、施工日期:
1、本合同工程定于20____年____月____日开工,于20____年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力:
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定葛为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施,。
2、积极配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全_____,对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担,。
6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
五、违约责任:
1、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
2、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。
3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
4、本合同一式____份,甲乙双方、局基建办、监察室各执____份,具有同等法律效力。
拆迁合同 篇7
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议:
一、项目名称、地点
建设项目名称_________,建设地点_________,建设单位_________,《拆迁许可证》文号_________.
二、房屋基本状况
1.乙方在拆迁范围内有房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。
2.乙方有正式户口_________人,常住人口_________人,应安置人口_________人,分别是_________.
3.被拆迁房屋的产权属于_________.
三、拆迁安置
甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。
四、拆迁补偿
1.房屋的货币补偿金额为人民币_________元整;
2.附属物补偿金额为人民币_________整;
3.搬迁补助费为人民币_________元整;
4.设施设备迁移费为人民币_________元整;
5.其他费用为人民币_________元整。
五、搬迁
乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除。
六、补偿金额支付时间及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。
七、注销
乙方应在_________年_________月_________日前向甲方移交有关房屋、土地证件,由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续,乙方自行到有关部门申请办理,并结清已使用的水、电、气等费用。
八、乙方家庭的全部成员_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他在合同文本和其它文件上签字。
甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。
九、违约责任
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;
甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
十、声明及保证
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十一、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密予以保密。
未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十二、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十三、通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________方式传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________.
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;
否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十四、争议的处理
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;
协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十五、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
十六、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。
本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十七、拆迁合同样本效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方:_________
乙方:_________
授权代表:_________
授权代表:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
拆迁合同 篇8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方将工程承包给乙方,依据《中华人民共和国民法典》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本肯德基施工队合同,以共同信守和履行。
一、工程名称
二、工程地点:_________________
三、承包范围及方式:_________________包工包料,制作安装。
四、自年月日至年月日止,共计天,若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。
五、工程价款:_________________
肯德基门单价元/平方米,工程量约平方米,共计约元
。
六、付款方式:_________________
甲方付预付款为总工程款的30%;主框安装完毕付到65%,全部安装并验收合格后付清全部余款。
七、质量要求:_________________
1、材料要求:_________________
玻璃:_________________
2、按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。
3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。
本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
拆迁合同 篇9
委 托 方:(以下简称甲方)
受 托 方:(以下简称乙方)
签 订 日 期:
鉴于甲方系一家依照中华人民共和国法律依法设立并有效存续之房地产开发企业。又鉴于乙方系一家具有合法拆迁资质的拆迁单位,同意接受甲方的委托,按照甲方的要求依法完成本合同项下建设用地范围内的拆迁工作。甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,根据北京市有关法规、政策规定,结合本拆迁工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆迁工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。
第一条 拆迁范围、委托事项:
甲方委托乙方拆迁地点: 项目 #地拆迁范围: 。
拆迁户数、面积: (以实际测量为准)
:委托事项:摸底调查、宣传动迁、实际测量、评估测算补偿安置费用、洽谈签订拆迁安置补偿协议、发放拆迁补偿相关费用、产权调换安置结算、治安管理、建筑物拆除及垃圾清运、房屋安置等。
第二条 拆迁安置与补偿
乙方代表甲方按照蚌埠市[20xx]144号文件和拆迁公告规定及相关法律法规规定与被拆迁户签订《拆迁安置补偿协议书》,并将协议书原件交甲方。
支付被拆迁人的各项费用,由乙方制表,甲方审核、签字、盖章,并报拆迁主管部门批准后方可支付给被拆迁人。
第三条 拆迁进度与乙方承诺
乙方承诺拆迁进度如下:
乙方完成本项目拆迁工作的周期为:自拆迁公告发布之日起 个日历天。
乙方应在 月 日前完成拆迁入户调查复核工作。
甲乙双方相互配合在 月 日前完成拆迁先期各种准备工作及向政府主管部门申报拆迁相关审批手续。
乙方在 月 日前完成 #地入户调查工作,并向甲方提供报告。
拆迁公告发布后 日内,完成拆迁数占总拆迁户数的 %。
拆迁公告发布后 日内,完成拆迁数占总拆迁户数的 %。
拆迁公告发布后 日内,完成拆迁数占总拆迁户数的 %。
拆迁公告发布后 日内,完成全部拆迁工作。
乙方拆迁工作的具体实施方案包括但不限于下列方面内容:
乙方指定为 项目负责人,全权负责拆迁事宜,并及时向甲方通报有关情况。
拆迁工作人员二人以上一组;
乙方保证杜绝拆迁户集体上访或越级上访的情况发生;
第四条 拆迁费、拆迁服务费及其支付方式
拆迁费用的认定是以蚌埠市[20xx]144号文件为标准,由甲方进行认定。
拆迁实施过程中,如遇特殊事项需要甲方另行承担费用时,乙方应提前与甲方即时商洽,争得甲方书面同意后,方可实施。
甲方应支付给乙方的拆迁服务费及支付时间:
拆迁服务费:
拆迁服务费支付时间:
第五条 拆迁期限
拆迁期限: 个日历天,自拆迁公告之日起算。
本合同签订后,乙方应自行踏勘拆迁现场,制定拆迁方案,由甲乙双方审定后上报主管部门批准后执行。
如因发生裁决、诉讼等事宜,乙方应甲方协商延长拆迁期限,并以甲方的名义申请办理延长拆迁期限手续。
第六条 甲方的权利和义务
提供拆迁工作所需的'各项手续文件及资料。
负责审核拆迁方案及拆迁预算。
负责监督乙方拆迁工作的各项进程,并派专人现场参与管理,随时对拆迁事宜进行查询。
按合同约定向乙方支付拆迁费用。
积极配合乙方的拆迁工作,协调有关事宜。
因乙方违反规定转让本协议或拆迁安置过程中损害甲方利益的,甲方有权解除合同。
第七条 乙方的权利和义务
负责按本合同约定依法实施并按时完成本合同项下拆迁范围内的拆迁工作,如因乙方未能依法实施拆迁所产生的法律和经济责任,均由乙方自行承担。
进行入户测量建筑面积及确权工作。
制定分户补偿方案及填写分户补偿方案表。
协助甲方办理拆迁许可证及需要评估房屋的申报手续。
严格按照蚌埠市[20xx]144号文件为标准和上级主管部门审核批准的拆迁方案,与被拆迁人签订《拆迁安置补偿协议书》。
在依法拆迁的基础上,有效地控制拆迁成本,严格按照甲方审定的拆迁预算方案实施拆迁。
负责解决拆迁过程中发生的拆迁纠纷。
在规定的拆迁期限内对钉子户(难拆迁户)要有有效的办法。
拆迁结束后,将有关拆迁资料按拆迁管理部门的要求整理成卷,并办理拆迁结案工作。
拆迁工作完成后,在二年法律时效期内负责接待、处理居民拆迁善后事宜。
因甲方原因导致本合同无法履行的或动迁无法进行超过15天的,乙方有权解除合同。
负责拆迁过程中的其他相关工作。
第八条 违约责任与奖励
任何一方违约,违约一方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素,双方协商解决。
如乙方未能按本合同第条规定的各阶段拆迁进度完成拆迁任务,视为乙方违约,甲方有权扣除拆迁服务费总额的10%作为违约金。
乙方违反本协议,未按拆迁文件规定及程序办理、错算、漏算、私签拆迁安置补偿安置协议、造成甲方损失的,其后果由乙方承担,情节严重的,依法追究相关人员的刑事责任。
通过乙方的努力,按本合同约定完成或超额完成拆迁任务,甲方给予乙方奖励 万元。
第九条 争议的解决
凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,提交法院诉讼。
第十条 不可抗力
不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆迁费用不因此而改变。
不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十一条 合同生效
本合同自双方签章之日起生效。
本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
本合同一式伍份,具有同等法律效力,甲乙双方各执贰份,区房地局拆迁科备案一份。
第十二条:其他约定条款:
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
拆迁合同 篇10
订立合同双方:
拆迁建设单位(以下简称甲方):____,
地址:____
邮码:______
电话:___________
法定代表人:_________
职务:____________
被拆迁人(单位)(以下简称一方):____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主
(代表人):
姓名:
性别:
民族:
出身年月:
身份证号码:
根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要,经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方平等协商一致,达成本合同,以资共同遵守执行。
第一条 乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住房__幢__间,共__平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交与甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当调整,但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾,可以就房屋面积置换和货币补偿等方式)。
第二条 乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。
第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助:
1.乙方自行找房周转,每人每月补助__元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助__元;
3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助__元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
4、拆迁安置过渡期届满后,甲方仍未就一方原地址安置的.,应按照市人民政府相关规定给与一次性 补助。
第四条 甲方安置乙方的住房位于__,共__套__间,__层__号,配有__等装备。
第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人__领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。
第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付__元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付__元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金__元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
第七条 其它:____。
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,交__市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。
建设单位(甲方):____(公章)
代表人:____
拆迁户(乙方)代表人:____(盖章)
日期:
拆迁合同 篇11
委托人: (以下简称甲方) 受托人: (以下简称乙方) 根据谷仓吓城市更新范围的房屋及附属物拆迁事宜与受托人双方协商达成如下协议,特订立本合同。
一、委托事宜:
甲方将其经过有关主管部门批准 谷仓吓城市更新范围内的房屋及其附属物拆迁谈判安置补偿工作等,委托乙方办理。
二、拆迁范围及面积:
1、拆迁范围
2、拆迁面积 以甲方提供的拆迁红线范围为标准。
3、拆迁谈判补偿后,在拆迁范围内所建筑物由乙方组织拆除工作,残值归乙方所有,乙方负责建筑垃圾清运。
三、委托拆迁方式及内容:
(一)乙方的权利及义务
1、乙方应当协助甲方完成拆迁调查工作,查明建设用地范围内的被拆迁人的基本情况。
2、乙方还应该协助甲方制定拆迁计划和拆迁方案,并为甲方制定的拆迁方案提供咨询意见。
3、向被拆迁人送达有关拆迁工作的等事宜,将拆迁事宜告知被拆迁人。
4、向被拆迁人洽商有关安置和补偿事宜。
5、向被拆迁人宣传解释拆迁法律法规和政策,并执行这些法律规定政策。
6、乙方必须做好与被拆迁人拆迁合同范围内谈判文件,资料的备案及归档工作谈判补偿完后移交给甲方。
7、拆迁补偿标准按甲方已实施标准执行。乙方不得超出已执行的标准遇特殊情况必须请示甲方,不得擅自作主,造成后果由乙方负责。
(二)甲方的权利及义务
1、甲方应为乙方的工作提供便利条件。
2、乙方同被征收人签订的拆迁补偿安置,协议所设及的现金、金额、由甲方审核后以现金或转帐的方式支付给被征收人。
3、甲方负责政府及相关部门的协调工作并支付宣传费,评估费,拆迁征收公正费、行政裁决及强制执行等费用。
4、甲方提供拆迁征收范围内的所有被征收人的资料及信息,便于乙方开展工作。
四、拆迁谈判费用及支付方式期限。
1、甲方需向乙方支付的委托拆迁服务费按照所补偿费用及评估费用的 ‰收取。
2、本合同经双方签订后,乙方每完成一户的签订(拆迁合同)并搬迁,甲方 个工作日向乙方支付该户的服务费。
3、乙方在合同规定期限内谈判拆迁完毕后,完成房屋拆除,某些建筑不够拆除费用及运渣费用,由甲方现场管理人员,概算补助乙方拆除费用及运渣费用、清运、场地平整等所有工作。
4、乙方在拆除房屋过程中需要加强安全管理,甲方不负责所发生安全事故的一切责任,乙方负责办理拆迁房屋相关手续(拆除相关事宜与甲方无关)。
5、乙方在合同规定期限内(即 个月)未完成谈判及搬迁工作,房屋拆除工作甲方不交于乙方拆除,相关条件自动失效。
五、拆迁期限。 年 月 日起 年 月 日止,若发生行政裁决或法律诉讼,以及不可抗力的因素,则时间顺延。
六、奖励违约责任:
乙方 月内完成拆 迁工作 户签订协议后全部搬出,甲方给乙方奖励 万元。如一方违约,需向对方支付合同总价款20%的违约金。
七、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商达成补充协议,补充协议与本合同同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 房地产开发公司
乙方: 拆迁公司
年 月 日
拆迁合同 篇12
原告:_________________张三,男,汉族,19__________年_____月__________日生,系H县__________服务中心业主,住H县__________镇__________路__________号,电话。
被告:_________________H县国土资源局,住所地:_________________H县__________镇__________路__________号。电话。
法定代表人:_________________李四,该局局长。
诉讼请求:_________________
1、请求依法撤销H县国土资源局H政土字(20__)99号《H县国土资源局关于限期搬迁的通知》;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:_________________
原告与被告有口头土地租赁合同关系,口头约定原告租赁被告位于H县__________镇二尕线以北的土地15亩,租赁期限为不定期,原告也向被告交付了至20__年度的相应租金。原告租赁该土地后,平整土地、购买设备、修建厂房、架设高低压线路等投资几百万元,进行生产经营。
20__年1月,原告向被告提出继续使用和同等条件下优先出让该土地使用权的请求。20__年5月31日,被告发H政土字(20__)99号《H县国土资源局关于限期搬迁的通知》,要求原告在6月5日前全部搬迁,逾期不搬,将申请法院强制执行。后到县政府查询得知被告已经将该宗租赁土地以挂牌形式出让给了他人。
原告认为,被告将该宗租赁土地未经公开程序出让给他人的行为违反了国家法律规定,侵害了原告权利。被告的行政处罚程序违法,处罚前并未告知原告处罚决定的事实、理由及依据,未给原告进行陈述和申辩的机会,未告知依法有要求举行听证的权利。被告错误的行政处罚决定,将导致原告停产停业等重大经济损失。特提出行政诉讼,请求法院依法裁判,以维护原告的合法权益。
此致
H县人民法院
原告:_________________张三
___ 年 ___ 月 ___ 日
上面是一份撤销拆迁合同行政起诉状模板,你可以参考一下。