关于买卖的合同 篇1
甲方：
乙方：
根据我国相关法律规定，经甲乙双方自愿、平等共同协商一致签订本合同，从便双方共同遵守执行。供货单位(章)：购货单位(章)：签订地点：签订时间：
订 货 清 单
产品代码
(同流向登记的'产品代码)
产品名称
产品类别
产品
级别
规格/型号
计量
单位
箱含药量
(千克)
订 货
数 量
单 价
(元)
金 额
(元)
合计人民币(大写)：
一、本合同按照《中华人民共和国合同法》等有关规定执行。买卖双方应严格遵守《中华人民共和国法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规的规定，依法经营，保障安全。
二、产品质量标准及要求：
三、禁(限)用药物要求：
四、产品包装标准及要求：
五、提(交)货时间和地点：烟花爆竹安全买卖合同节选!
六、运输方式及费用负担：
七、验收标准与：
八、提出异议期限：
九、结算方式及期限：
十、产品安全与质量责任：
十一、运输安全责任：
十二、违约责任：
十三、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决(选择一种)：
1.双方同意将争议提交 仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院提起诉讼。
十四、其他约定事项(可另附页)：
甲方：__________________乙方：__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
关于买卖的合同 篇2
供方：上海某柴油机厂
需方：济南某汽车厂
经过双方充分协商，签订本合同，以资共同信守。
（一）品名、规格、数量、金额及交货日期。
（二）产品质量标准：按部颁质量标准。
（三）产品原材料来源：由供方解决。
（四）产品验收方法：由需方按质量标准验收。
（五）产品包装要求：用木箱包装。
（六）交（提）货方法、地点及运费：由供方用火车托运到需方所在地，运费由需方负责。
（七）货款结算方法：每批货到全后十日内付款，通过工商银行办理托收。
（八）经济责任：按《合同法》规定的原则执行。如供方因产品规格、质量不符合合同规定，应负责包修、包换、包退，并承担由此而支付的费用；因产品数量短少，不符合合同规定，供方应偿付需方不能交货的货款总值5％的`罚金；因包装不符合要求造成的货物损失，应由供方负责赔偿；因交货日期不符合合同规定，比照工商银行延期付款的规定，每延期一天，按延交货款总值0. 03％由供方偿付需方延期交货罚金。如需方中途退货，由需方偿付供方退货总值5％的罚金；需方未按合同规定日期付款，应比照工商银行延期付款规定偿付供方罚金。
（九）供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商和合同鉴证机关查实证明，可免于承担经济责任。
（十）本合同自签订日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。如确有需要修改或终止，应经双方协商同意，签具修订或撤销合同的协议书。并报合同双方业务主管部门和鉴证机关备案。
（十一）本合同正本两份，供、需双方各执一份。副本四份，送供、需双方业务主管部门各一份，鉴证机关、工商银行各一份。
供方：上海某柴油机厂
负责人：（盖章）
需方：济南某汽车厂
代表人：
电话：
负责人：（盖章）
图文传真（FAX):
代表人：
电话：
开户银行：
图文传真（FAX):
账号：
开户银行二账号：
地址：
地址：
鉴证机关：
关于买卖的合同 篇3
甲方：（售楼人） 身份证号：
乙方：（购楼人） 身份证号：
甲乙双方自愿买卖楼房达成协议如下：
一、甲方将于 年 月 日在广西防城港市龙光集团阳光海岸购买三组团6号楼1单元703室，编号：B-0365建筑面积89.96平方米，户型二室二厅(每平方米价格加楼层价格：3594.86元，总计价格323394元，大写：叁拾贰万叁仟叁佰玖拾肆元整)，已一次性付全款，卖给乙方。
二、乙方自愿购买，乙方经验收查看楼房后一次性付给甲方房屋全款323394元(大写：叁拾贰万叁仟叁佰玖拾肆元整)，甲方把购房屋合同交给乙方，产权归乙方所有。由乙方到售楼处办理接房钥匙一切手续。
三、乙方接房后，负责购房屋后的一切设施安装、物业等一切费用。
四、届时甲方负责协助乙方办理房屋转换更名手续事宜，往返各自承担差旅费用。
甲方签字：
乙方签字：
担保人签字：
年 月 日
关于买卖的合同 篇4
买方：____
电报：____ 电传：____
卖方：____
电报：_____ 电传：____
按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。
1.品名、规格：____
单位：____
单价：____
总价：____
总金额：____
2.原产国别和生产厂：____
3.包装：
须用坚固的木筱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。并具备良好的防潮抗震能力。
由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
4.装运标记：
卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：
5.装运日期：____
6.装运港口：____
7.卸货港口：____
8.保 险：____
装运后由买方投保
9.支付条件：
分下述三种情况：
(1)采用信用证：
买方收到卖方交货通知〔详见本合同条款11(1)a〕，应在交货日前15～20天，由______银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具100%发票金额即期汇票并附装运单据(见本合同第10款)。开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付(电汇或航邮付汇)。信用证于装运日期后15天内有效。
(2)托收：
货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据(见本合同第10款)，通过卖方所在地银行和买方________银行提交给买方进行托收。
(3)直接付款：
买方收到卖方装运单据(见本合同第10款)后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。
10.单据：
小海运
全套洁净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，作成空白背书并加注目的港____公司。
(2)空运：
空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费预付”，寄交买方。
(3)航邮：
航邮收据副本一份，寄交买方。
(4)发票一式五份，标明合同号和货运唛头(若货运唛头多于一个，发票需单独开列)，发票根据有关合同详细填写。
(5)由厂商出具的装箱清单一式两份。
(6)由厂商出具的质量和数量保证书。
(7)货物装运后立即用电报/信件通知买方。
此外，货发10天内，卖方将上述单据(第5条除外)航邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港____公司。
11.装运：
(1)F.O.B.条款：
a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报/信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。
b.卖方船运代理____公司____
(电报：____)，负责办理租船订舱事宜。
c.____租船公司或其港口代理(或班轮代理)，预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运。要求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或
其船方代理应及时通知卖方。
若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费用由买方承担。
d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担
e.货物越过船舷并从吊钩卸下前，一切费用和风险由卖方承担;货物越过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。
(2)C&F条款下：
a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。
b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及
时投保。
12.装运通知
货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启船日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时致使买方不能及时投保，卖方则承担全部损失。
13.质量保证：
卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的`，其质量和规格符合本合同所作的说明。自货到目的港起12个月为质量保证期。
14.索赔：
自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除那些应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭____出具的商检证书，有权要求更换或索赔。
卖方担保货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具____商检局开列的检验证书，提出索赔。商检验书乃索赔之依据。按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货
物之缺陷、全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物作降价处理。
15.不可抗力：
在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交买方以作证据。即使在此情况下，
卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。
不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。
16.合同延期和罚款：
除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%.卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同。尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。
17.本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)
18.本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
19.本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
20.本合同一式_______份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_______份。
订立合同人：
甲方：____________(盖章) 乙方：_________(盖章)
关于买卖的合同 篇5
买方：（下称甲方）____________________卖方：（下称乙方）____________________
地址：____________________地址：____________________
电话：____________________电话：____________________
邮箱：____________________邮箱：____________________
甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：
第一条名称、规格和质量
1.名称：____________________
2.规格：（应注明产品的牌号或商标）____________________
3.质量，按下列第_______项执行：
（1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。
（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。
（3）按双方商定要求执行，具体为：（应具体约定产品质量要求）。
第二条数量和计量单位、计量方法
1.数量：____________________
2.计量单位和方法：____________________
3.合理的损耗按实际量计算损耗由购买方承担。
第三条包装方式和安装品的处理
第四条交货方式
1.交货时间：______年____月____日
2.交货地点：____________________
3.运输方式：____________________（陆运、海运、空运）
4.保险
第五条损失风险
货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。
第六条价格与货款支付
1.单价：____________________总价：（大写）。
2.货款支付
（1）货款的支付时间：______年____月____日
（2）货款的支付方式：____________________（现金、支票、汇票、转账等）
（3）运杂费和其他费用的支付时间及方式：____________________ 。
3.预付货款：____________________ 。
第七条提出异议的时间和方法
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格和质量不合格规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后________日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第八条甲方违约责任
1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之__________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
4.其他约定：____________________ 。
第九条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分_________%的违约金。
2.乙方所交货品种、型号、规格和质量不符合合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。
3.其他。
第十条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等，以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后_________日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的`履行。
第十一条其他事项
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
第十二条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第十三条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不影响本合同的解释。
第十四条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十五条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力；合同副本一式份，送各留存一份。
甲方：____________________（盖章）乙方：____________________（盖章）
代表（签字）：____________________代表（签字）：____________________
合同签订时间：______年____月____日
关于买卖的合同 篇6
甲方：
乙方：
签订日期： 年 月 日
经协商，双方就乙方生产、供甲方使用并且根据甲方要求设计的学生课桌椅合作之事宜达成如下协议，双方同意签定本合同，并共同遵守以下条款：
一、合作的产品规格、数量、单价及定金
1、学生课桌椅的规格：
课桌长公分宽公分高公分；凳长公分宽公分高公分
2、购买数量：课桌张，凳子个
3、课桌椅单价为 元/套
4、甲方预付定金人民币 元整（元）。
二、质量保证
1、产品质量标准：乙方生产的产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。
三、售后服务
1、桌椅保质期为，保质期内实行免费包修包换。
2、保质期后，若产品出现故障，乙方提供维修服务只收材料成本费。
四、产品交货时间及运输
1、产品交货履行时间：课桌张、凳子个，乙方必须在年月日前完工并交货，地点。
2、产品运输由甲方负责，并由甲方承担运输费用。
3、乙方应按时交货，如果乙方未按合同规定的`期限或未经甲方同意延期交货，延迟交货按总价款的0。5％/天交纳违约金。如有其他违约事项，在甲方发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，同时乙方应向甲方支付违约金为本合同总金额的30%。
五、货款结算
如乙方按时交货产品规格、型号、材质符合合同标准，甲方需在一周内结清货款。
六、附则
1、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字之日起生效。
3、本合作如发生争议，通过法律途径解决。
甲方签字（盖章）： 年 月 日
乙方签字（盖章）： 年 月 日
关于买卖的合同 篇7
买方：__________(以下简称甲方)
卖方：__________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号：_________
颜色：_________
产地：_________
型号：_________
发动机号码：_____(拓印粘贴)底盘号码：__________(拓印粘贴)
第二条：乙方向甲方交付定金：__________元,剩余车款于20_____年_____月_____日之前交齐。
第三条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的`义务。
第四条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第五条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第六条：甲方违反本合同，定金不予退还。
第七条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第八条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人)：__________乙方(授权签字人)：_________
住址：________________住址：__________________
证件号码：_____________证件号码：_________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
关于买卖的合同 篇8
甲方：____________________身份证号码：_______________________地址：________________________________________________________
乙方：____________________身份证号码：_______________________地址：________________________________________________________
甲方位于的桉树，经甲乙双方充分、友好协商，甲方同意将上述桉树卖给乙方砍伐。为明确甲、乙双方的权利和责任，特订立如下买卖合同，以供双方共同遵守：
一、买卖桉树的位置。甲方所卖桉树林位于，山名，面积约亩。甲方有责任保证界址内的.桉树无争议，无纠纷。如有争议纠纷，甲方有责任予以解决，砍伐安全责任由乙方负责。
二、成交的价格和付款方式。经甲、乙双方充分协商，甲方同意以人民币350000元的价格转让上述桉树林给乙方砍伐。本合同签订确认后，乙方于2天内付人民币贰万元（￥20000元）诚信金给甲方，如2天内不到款，此合同自动作废，以确保乙方进场运作并能顺利出木。如乙方中途退场，所交诚信金甲方不予以退回，如甲主中途违约，甲方无条件双倍退回诚信金。待批砍手续完善，乙方进场开工砍伐三天内付15万给甲方；桉树砍伐到50%时，付18万元转让款给甲方。
三、其它有关事项的约定。
1、甲方必须要为乙方的报批提供必要的协助，如提供山林权属证、身份证、各种合同和资料，如资料不完善甲方必须实齐，并以甲方的名义报批，报批所需费用由乙方负责。
2、甲方必须负责原有运输道路畅通，以方便乙方运输通行，如有争议纠纷，由甲方协调和处理，所有费用由甲方负责，三日内甲方必须处理好，如三日内处理不好。沿途道路平整费用由乙方自行解决。乙方砍伐时树墩不准超过5厘米。
3、乙方所交的批砍手续费用，如林业部门有部分返回，返回的此笔
费用归乙方所有。
4、承包期间，乙方应注意教育员工砍伐运输安全，若发生一切人员的安全事故及法律或经济赔偿责任由乙方承担，一切与甲方无关。
5、乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患，一旦发生火灾一切责任由乙方承担及赔偿。
6、本合同砍伐期为出证后3个月完成（雨天除外），砍伐完成后将山地交到甲方使用，山上所有林木归甲方所有；乙方砍伐完成离场时，必须保证道路平整，如有损坏，乙方必须予以解决，所产生费用由乙方自行承担。
7、合同执行期间，任何一方不得随意变更或者解除合同，合同的履行不因双方代表人的变更而改变，任何一方违约均要负经济和法律责任，希双方共同遵守。
8、本合同在履行过程中，若发生纠纷，双方应协商解决，协商不成交由人民法院处理。
9、本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签名：
乙方签名：
身份证：
身份证：
签订日期：
关于买卖的合同 篇9
甲方： （卖方）
乙方： （买方）
乙方家乡因大布上政府征地开发市场和修高速公路没有墓地，经双方商量甲方愿将下雷布凤形立自留山出卖 穴墓地给乙方。每穴宽3米长4米，价格每穴肆仟元，合计 万 仟 元整。
自签字之日起，地款两清，并再协议如下。
1、位置：第一只在赖母桂英右边隔碑石2尺处。第二只、第三只在巫母下面一横中间。右边靠张氏古墓，下面并要用砖搏坑。第四只只在再下面一横坐向右边。
2、自付款之日后，无论是葬墓之前，或葬墓以后如果有其它纠纷由甲方出面负责解决。并且甲方不得以任何方式阻拦乙方葬墓。
3、恐今后生端，特此为凭，本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份，中人要签字。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
见证人（签字）：
签订日期：
年 月 日
关于买卖的合同 篇10
卖方（甲方）：佳木斯东方船务有限公司
买方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方协商，就船舶买卖事宜达成一致，特签订本合同。
一、船舶基本情况
船名：龙货408 总吨位：480吨
船舶种类：货轮 净吨位：268吨
船籍港：佳木斯 总长：56米
航区：B级 船宽：10米
二、所有权
卖方确认拥有本合同下龙货408轮的全部产权。
三、船价
船价为人民币叁拾万元整。
四、付款
双方同意在合同签订后，立即办理船舶交接手续，并由卖方向买方移交所有船舶档案后，由买方将船款一次性支付给卖方。
五、船舶交接
双方在同江港按船舶现有状况进行交接。
六、债务
甲方应保证该船在移交前没有任何船舶优先权、船舶抵押权及其他随船债务；交船后若因该船移交前的随船债务而发生纠纷导致的赔偿、费用、开支等由卖方承担。
七、费用判定
交船前，该船发生的`各项费用由卖方承担；交船后，该船发生的各项费用由买方承担。
八、登记
船舶移交后，卖方应向原船舶登记机关办理船舶注销登记；买方应办理船舶所有权登记。登记费用各自承担。
九、违约责任
甲乙双方必须严格履行合同约定，如有违约，均需向对方支付船价10%的违约金，并解除本合同。
十、争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向签约地人民法院起诉。
十一、 附件
双方对合同内容的变更或补充或本合同未尽事宜，由双方签字盖章作为合同附件，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，并采用书面形式作出，与本合同具有同等效力。
十、生效日期
本合同自双方签字或盖章后，以文本标注日期为生效日期。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。
十一、签约地：
卖方（签章）：买方（签章）：
法定代表人（签字）：身份证号码：
关于买卖的合同 篇11
受让方(甲方)：________________
转让方(乙方)：________________
保证方(丙方)：________________
甲乙丙三方在平等自愿公平的基础上，就甲方收购乙方拥有的机械设备，达成如下协议：
一、转让标的及价格
甲方转让给乙方的设备为：吹塑机台、制袋机台、印刷机台、搅拌机台、冲床机台、手推叉车台。以上机械设备共计台。甲方乙方约定台设备合计转让价格为人民币_________元(大写：______________元)。
二、付款方式
自本协议生效当日，甲方一次性以现金方式或转账方式向乙方支付转让款_________元。
三、设备交付时间
自本协议签字生效当日，乙方将本合同项下所要转让的设备交付甲方。交付之日起，甲方对所转让的设备拥有所有权。
四、交货地点
本协议项下转让的设备，由乙方在潍城区南关街办徐家村工业园潍坊明洋xx车间交付给甲方。
五、保证条款
1、乙方具有转让设备的权利能力和行为能力，保证对所转让设备拥有完全的所有权，保证转让设备无任何债权、债务纠纷，无查封、抵押等限制所有权的行为，无任何争议、纠纷。
2、乙方保证本协议项下所转让的设备质量完好、均能正常使用、运转。
3、丙方对乙方的承诺行为承担保证责任。
六、违约责任
1、本协议签订后，甲乙丙各方应当认真履行，因一方过错给另一方造成损失的，应当承担由此产生的违约责任。
2、如因乙方违反本合同第五条约定，导致甲方权益受损，甲方有权解除本协议，并有权要求乙方立即返还转让款_________元，并要求乙方赔偿甲方全部损失。丙方作为保证人，对乙方的.履约行为承担连带保证责任。
3、甲方未按本协议约定时间逾期3天付款的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方的损失。
七、合同生效、其他事由
1、本协议经甲乙丙三方签字盖章后生效。
2、本合同一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议，由各方协商解决，协商不成由甲方所在地法院管辖。
甲方：________________乙方：________________丙方：________________
签约日期：_____________签约日期：_____________签约日期：_____________
关于买卖的合同 篇12
签了购房合同，交了首付款，却被告知房子被法院查封，类似让购房者权益受损的荒唐事件，随着明日20xx新版 《商品房买卖合同示范文本》的启用及预售资金缴存方式的调整，这种情况将会得以改变。
何时采用新版合同?看楼盘《销售许可证》领取时间
日前，市房管局发出 “关于启用20xx版《商品房买卖合同示范文本》及调整相关业务工作的通知”(以下简称《通知》)。《通知》明确：自20xx年1月1日以后取得 《商品房预售许可证》进行预售，或取得《商品房现售备案证明书》后进行现售的房地产开发项目，均使用20xx版《商品房买卖合同示范文本》订立合同。之前已预售或现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。
据悉，为了维护购房者权益，相比旧版合同，20xx新版《商品房买卖合同示范文本》中很多条款都是强制性规定，开发商将不能再利用附加协议予以否定。新版合同根据市场情况，分为预售合同和现售合同，其中，“竣工并验收合格”作为判断现售房的标准。
不少购房者关心，采用新版《商品房买卖合同》的时间节点如何判断?记者了解到，按照《通知》规定，是否采用新版《商品房买卖合同》，要看该楼盘拿到 《商品房预售许可证》的具体时间。“某楼盘是在20xx年10月份拿到的《商品房预售许可证》，购房者虽在20xx年的2月份买房，签订的仍旧还是旧版购房合同。只有买20xx年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘，才能享受新版购房合同带来的.权益保护。”市房管局相关负责人提醒。
新版合同有哪些亮点?
交房前购房者有权进行查验
据悉，明年开始，新版《商品房买卖合同》将正式启用，20多页的内容条款，从源头上规避可能造成购房纠纷的风险，与旧版合同相比，更注重保护购房者合法权益。
法学博士、清华大学法学院副教授、20xx年版《商品房买卖合同》文本修订专家组成员程啸介绍，在新版合同中，对商品房的基本情况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更等内容分列十章，进行详细说明。其中，在房屋基本情况的章节中，除充实“房屋基本情况”的内容外，还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况”，对于保护购房者的合法权益，避免纠纷具有很大的益处。
新版合同中，明确规定了两个交付条件，即已经过建设工程竣工验收备案，有相关的证明文件;并取得了房屋的测绘报告。在办理交付手续前，购房者有权对房屋进行查验，开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。新版合同针对查验时发现的不同类型的房屋质量问题规定了不同的措施。如是地基基础和主体结构有问题，则表明房屋质量存在严重缺陷，购房者可以无须经过修复阶段，即行解约，并可请求赔偿损失;如是地基基础和主体结构外的房屋质量问题，则应当先修复或更换，若还不行，则可以解约;装饰装修及设备不符合标准的，则应修理、更换或赔偿，不能解约;如果是空气质量或隔音不达标的，由于关涉购房者健康问题，可先要求整改，不行的可以解约。
如何防堵预售款挪用?
多项业务分离避免“猫腻”
预售款挪用，向来是个颇具争议的话题。《通知》对预售资金缴存方式、预售资金查验方式予以调整，并强化了预售合同登记备案工作。
根据《通知》要求，20xx年1月1日起所有网签《商品房买卖合同》的，开发企业应根据与预购人约定的购房付款方式及期限等做好缴款计划;预购人应按照合同约定的付款方式及期限将预售款直接存入监管账户。开发企业不得另设账户收存商品房预售款。除按认购书约定收取的定金外，网签合同前开发企业一律不得收取预售房款。对于已收取的购房定金，在双方正式签约后，开发企业应及时将其转为首付款存入监管账户。
据悉，此前关于预售款监管也有明确规定，要求开发商将预售款打到监管账户中，“专款专用”。但由于我市商品房预售资金的查验、预售合同的登记备案、预售商品房抵押权预告登记等业务是结合在一起办理的，可能导致在办理抵押登记贷款期间，因贷款办理不畅等原因，而延误了预售合同的登记备案，推迟了预售款查验时间。“因此出现购房者虽然交了首付款，但因为银行审批不及时，开发商借机不到房管局备案，在开发商资金出现问题后，已售房屋却被法院查封、预售资金被另账收存和挪用的情况。”
该负责人所说的情况曾真实发生在业主身上。此前，在光耀事件的维权案中，34户荷兰小城的业主就曾遭遇了“付了首付款，房子却被查封了”。《通知》规定，调整业务后，预售资金的查验、预售合同的登记备案和预售商品房抵押权预告登记等业务将分开进行办理。“开发企业应自网签合同后30日
内申请资金查验，并应当在签订商品房预售合同之日起30日内办理预售合同登记备案，两者同时进行，互不影响。若未在期限内申请资金查验或办理预售合同登记备案的，数字房产系统将自动上锁，暂停企业办理其他相关业务。”该负责人强调，“此外，预售合同登记备案与预售商品房抵押权预告登记也是分开办理，如果银行贷款在一个月批不下来要先办理备案，如果银行贷款在一个月内办下来，业务可以合并办理。”
“之前多项业务合并办理，原本是想减轻企业负担，方便企业办事，没想到在执行过程中会出现一些监管漏洞，调整后，虽然麻烦一点，工作量增加了不少，但可以避免购房者的权益受损。”该负责人说。