带压堵漏服务合同 篇1
甲方（委托方）：__________________ 协议编号：___________________
法定代表人：______________________ 签订地址：___________________
乙方（受托方）：__________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：______________________
甲乙双方本着平等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方承担甲方委托的带压堵漏服务事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。
第一条 工作内容及工作期限
乙方为甲方处理泄漏的封堵工作，工作期限为合同确认后周以内。
第二条 甲方责任
1.甲方应该提供乙方为完成工作所需的有关技术资料和系统参数文件。
2.甲方负责协助乙方人员从机场或车站安全方便地到达甲方施工现场。
3.甲方应该指定技术人员负责现场的接口工作，协调完成堵漏工作。
4.甲方应该提供乙方人员进入现场区域工作的必要条件，如办理入厂证件、施工工作票、脚手架、压缩空气气源等。
5.甲方保证为乙方提供的泄漏工况真实性，如果因为甲方提供的情况不准确或其它原因停机而使乙方不能工作，甲方负担乙方往返的差旅费，包括交通费、住宿费和就餐费。住宿费____元每人每天计算，就餐费____元每人每天。
6.甲方应该按期支付合同款项，如果由于甲方的原因引起支付进度拖延，甲方应向乙方支付延期付款利息，按银行同期利率支付。
第三条 乙方责任
1.乙方应该遵守合同条款的规定，在计划工期内按验收要求完成堵漏工作，乙方的工作应该将泄漏点完全封堵，不再有泄漏产生。
2.如果乙方在完成工作后的质保期内出现缺陷，乙方应该自费前往处理解决。
3.乙方承担其员工的医疗保健和工伤等事故引起的费用。
4.乙方应对甲方因采用乙方的服务，或乙方人员的失误而造成甲方的财产损失负责，上述损失的赔偿不应该超过损失发生时乙方在本合同项下收到所有款项的总和。
第四条 计价原则和合同价格
1.甲方因乙方提供服务而应该支付的费用包括全部人工（包括加班费）、管理、质量保证、消耗材料、利润、现场食宿、交通、保险、堵漏设备使用费。其费用不含税的价款为人民币___元。
2.____％的税款为：___元。
3.含税的堵漏费用合计为元。
第五条 合同费用的支付
1.带压堵漏工作结束后甲方须在个月内向乙方一次性支付合同总额____％的金额到乙方指定的账户上。
2.如果甲方对乙方的支付金额有疑问，甲方应该在收到规定的凭证后_____日内书面通知乙方。如果双方对该项金额有争议，则甲方应该按期支付无争议部分的款项。
第六条 质量保证
乙方所完成的工作在首次完工验收后应有天的免费保修期，在此期间如果乙方完成的工作出现缺陷，乙方应自费处理解决。
第七条 违约责任
当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给其它各方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。
第八条 保密责任
任何一方对因带压堵漏服务而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第九条 合同终止
1.甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2.合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条 补充与变更
1.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
2.除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十一条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 争议的解决
1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可选择下列第种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十三条 条款独立性
如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行，则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。
第十四条 生效条件
1.本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
2.本合同—式份，具有相同法律效力。各方当事人各执份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
带压堵漏服务合同 篇2
合同编号：______________
甲方：_____________________联系电话：_________________传真：_____________________
乙方：_____________________联系电话：_________________传真：_____________________
日期：_____________________
合同总页数：_______________
经双方友好协商，乙方愿意承担甲方委托的带压堵漏服务工作，并同意订立本合同。
一、工作内容及工作期限
为甲方处理如下泄漏的封堵工作，工作期限为合同确认后一周以内。
二、甲方责任
甲方应该提供乙方为完成工作所需的有关技术资料和系统参数文件。
甲方负责协助乙方人员从机场或车站安全方便地到达甲方施工现场
甲方应该指定技术人员负责现场的接口工作，协调完成堵漏工作。
甲方应该提供乙方人员进入现场区域工作的必要条件，如办理入厂证件、施工工作票、脚手架、压缩空气气源等。
甲方保证为乙方提供的泄漏工况真实性，如果因为甲方提供的情况不准确或其它原因停机而使乙方不能工作，甲方负担乙方往返的差旅费，包括交通费、住宿费和就餐费（住宿费按照_________元/每人每天计算，就餐费按_________元/每人每天）。
甲方应该按期支付合同款项，如果由于甲方的原因引起支付进度拖延，甲方应向乙方支付延期付款利息，按银行同期利率支付。
三、乙方责任
乙方应该遵守合同条款的规定，在计划工期内按验收要求完成堵漏工作，乙方的工作应该将泄漏点完全封堵，不再有泄漏产生。
如果乙方在完成工作后的质保期内出现缺陷，乙方应该自费前往处理解决。
乙方承担其员工的医疗保健和工伤等事故引起的费用。
乙方应对甲方因采用乙方的服务，或乙方人员的失误而造成甲方的财产损失负责，上述损失的赔偿不应该超过损失发生时乙方在本合同项下收到所有款项的总和。
四、计价原则和合同价格
甲方因乙方提供服务而应该支付的费用包括全部人工（包括加班费）、管理、质量保证、消耗材料、利润、现场食宿、交通、保险、堵漏设备使用费。其费用不含税的价款人民币为：___________含税的堵漏费用合计为：_________________。
五、合同费用的支付
1.带压堵漏工作结束后甲方须在一个月内向乙方一次性支付合同总额_______％的金额到乙方指定的帐户上。
2.如果甲方对乙方的支付金额有疑问，甲方应该在收到规定的凭证后_______日内书面通知乙方。如果双方对该项金额有争议，则甲方应该按期支付无争议部分的款项。
六、质量保证
乙方所完成的工作在首次完工验收后应有_________天的免费保修期，在此期间如果乙方完成的工作出现缺陷，乙方应自费处理解决。
七、违约责任
如果一方违约或不履行本合同，另一方有权终止本合同，并且依据《中华人民共和国合同法》有关规定向其收取违约金。违约罚金最多不超过合同总价的______％。
八、争议的解决
在执行本合同工程中发生的一切争议，双方应该通过友好协商，双方不能解决时，则将争议事项提交甲方所在地法院进行仲裁。仲裁是最终的决定，双方均受该决定的约束。费用由败诉一方负责。
九、合同生效及其它
本合同一式六份，经双方各自代表签字后正式生效，直到双方均已经完全履行合同规定的全部责任和义务为止。
甲方：__________________乙方：__________________
地址：__________________地址：__________________
开户银行：______________开户银行：______________
电话：__________________电话：__________________
帐号：__________________帐号：__________________
税号：__________________税号：__________________
甲方签字：______________乙方签字：______________
日期：__________________日期：__________________
带压堵漏服务合同 篇3
甲方：________________
乙方：________________
经双方友好协商，乙方愿意承担甲方委托的带压堵漏服务工作，并同意订立本合同。
工作内容及工作期限：
为甲方处理如下泄漏的封堵工作，工作期限为合同确认后一周以内：
甲方责任：
甲方应该提供乙方为完成工作所需的有关技术资料和系统参数文件。
甲方负责协助乙方人员从机场或车站安全方便地到达甲方施工现畅
甲方应该指定技术人员负责现场的接口工作，协调完成堵漏工作。
甲方应该提供乙方人员进入现场区域工作的必要条件，如办理入厂证件、施工工作票、脚手架、压缩空气气源等。
甲方保证为乙方提供的泄漏工况真实性，如果因为甲方提供的情况不准确或其它原因停机而使乙方不能工作，甲方负担乙方往返的差旅费，包括交通费、住宿费和就餐费（住宿费按照200元/每人每天计算,就餐费按180元/每人每天）。
甲方应该按期支付合同款项，如果由于甲方的原因引起支付进度拖延，甲方应向乙方支付延期付款利息，按银行同期利率支付。
乙方责任：
乙方应该遵守合同条款的规定，在计划工期内按验收要求完成堵漏工作，乙方的工作应该将泄漏点完全封堵，不再有泄漏产生。
如果乙方在完成工作后的质保期内出现缺陷，乙方应该自费前往处理解决。
乙方承担其员工的医疗保健和工伤等事故引起的费用。
计价原则和合同价格：
甲方因乙方提供服务而应该支付的费用包括全部人工（包括加班费）、管理、质量保证、消耗材料、利润、现场食宿、交通、保险、堵漏设备使用费。其费用不含税的价款人民币为：
17％的税款为：
含税的堵漏费用合计为：
合同费用的支付：
1、带压堵漏工作结束后甲方须在一个月内向乙方一次性支付合同总额100％的金额到乙方指定的帐户上。
2、如果甲方对乙方的支付金额有疑问，甲方应该在收到规定的凭证后7日内书面通知乙方。如果双方对该项金额有争议，则甲方应该按期支付无争议部分的款项。
六、质量保证：
乙方所完成的工作在首次完工验收后应有60天的`免费保修期，在此期间如果乙方完成的工作出现缺陷，乙方应自费处理解决。
违约责任：
如果一方违约或不履行本合同，另一方有权终止本合同，并且依据《中华人民共和国民法典》有关规定向其收取违约金。违约罚金最多不超过合同总价的20％。
争议的解决：
在执行本合同工程中发生的一切争议，双方应该通过友好协商，双方不能解决时，则将争议事项提交甲方所在地法院进行仲裁。仲裁是最终的决定，双方均受该决定的约束。费用由败诉一方负责。
合同生效及其它：
本合同一式六份，经双方各自代表签字后正式生效，直到双方均已经完全履行合同规定的全部责任和义务为止。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
带压堵漏服务合同 篇4
合同编号：______________
甲方：_____________________
联系电话：_________________
传真：_____________________
乙方：_____________________
联系电话：_________________
传真：_____________________
日期：_____________________
合同总页数：_______________
经双方友好协商，乙方愿意承担甲方委托的带压堵漏服务工作，并同意订立本合同。
一、工作内容及工作期限
为甲方处理如下泄漏的封堵工作，工作期限为合同确认后一周以内。
二、甲方责任
甲方应该提供乙方为完成工作所需的有关技术资料和系统参数文件。
甲方负责协助乙方人员从机场或车站安全方便地到达甲方施工现场。
甲方应该指定技术人员负责现场的接口工作，协调完成堵漏工作。
甲方应该提供乙方人员进入现场区域工作的必要条件，如办理入厂证件、施工工作票、脚手架、压缩空气气源等。
甲方保证为乙方提供的泄漏工况真实性，如果因为甲方提供的情况不准确或其它原因停机而使乙方不能工作，甲方负担乙方往返的差旅费，包括交通费、住宿费和就餐费（住宿费按照_________元/每人每天计算，就餐费按_________元/每人每天）。
甲方应该按期支付合同款项，如果由于甲方的原因引起支付进度拖延，甲方应向乙方支付延期付款利息，按银行同期利率支付。
三、乙方责任
乙方应该遵守合同条款的规定，在计划工期内按验收要求完成堵漏工作，乙方的工作应该将泄漏点完全封堵，不再有泄漏产生。
如果乙方在完成工作后的质保期内出现缺陷，乙方应该自费前往处理解决。
乙方承担其员工的医疗保健和工伤等事故引起的费用。
乙方应对甲方因采用乙方的服务，或乙方人员的失误而造成甲方的财产损失负责，上述损失的赔偿不应该超过损失发生时乙方在本合同项下收到所有款项的总和。
四、计价原则和合同价格
甲方因乙方提供服务而应该支付的费用包括全部人工（包括加班费）、管理、质量保证、消耗材料、利润、现场食宿、交通、保险、堵漏设备使用费。其费用不含税的价款人民币为：___________含税的堵漏费用合计为：_________________。
五、合同费用的支付
1.带压堵漏工作结束后甲方须在一个月内向乙方一次性支付合同总额_______％的金额到乙方指定的帐户上。
2.如果甲方对乙方的支付金额有疑问，甲方应该在收到规定的凭证后_______日内书面通知乙方。如果双方对该项金额有争议，则甲方应该按期支付无争议部分的款项。
六、质量保证
乙方所完成的工作在首次完工验收后应有_________天的免费保修期，在此期间如果乙方完成的工作出现缺陷，乙方应自费处理解决。
七、违约责任
如果一方违约或不履行本合同，另一方有权终止本合同，并且依据《民法典》有关规定向其收取违约金。违约罚金最多不超过合同总价的______％。
八、争议的解决
在执行本合同工程中发生的一切争议，双方应该通过友好协商，双方不能解决时，则将争议事项提交甲方所在地法院进行仲裁。仲裁是最终的决定，双方均受该决定的约束。费用由败诉一方负责。
九、合同生效及其它
本合同一式六份，经双方各自代表签字后正式生效，直到双方均已经完全履行合同规定的全部责任和义务为止。
甲方：__________________
地址：__________________
开户银行：______________
电话：__________________
帐号：__________________
税号：__________________
甲方签字：______________
日期：__________________
乙方：__________________
地址：__________________
开户银行：______________
电话：__________________
帐号：__________________
税号：__________________
乙方签字：______________
日期：__________________
带压堵漏服务合同 篇5
发包人：___
承包人：___
为了保证工程质量，调动各方的工作积极性，提高劳动效率；亦为了体现多劳多得的分配原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装饰工程施工（包工）的相关事项---施工时间、施工质量、验收办法、计价与计量、管理办法与双方责任、付款方式、违约与赔偿等条款协商一致，订立本协议条款如下：___
一、工程名称：______________包工项目
二、工程地点：___________________
三、承包范围：___________________
四、工程内容：___________项目等（见施工图纸的内容与要求）。
五、协议工期：___日历________天。自________年________月________日开工，于________年________月________日竣工。（具体安排，于施工中由发包人向承包人作工作指令，承包人按发包人的工作指令安排组织施工。）
六、质量标准：___________
七、协议单价：___________元/平方米
暂估数量：___平方米协议价款为暂定价，按双方签认的协议单价核定单位价格。协议单价含项目包工的人工综合构成的单位价格（含人工一/二次搬运及楼层的人工垂直运输、施工工具及损耗与损耗件、直至工程完工达标，场地自有建筑垃圾卫生清理后等工作标准的综合成品价），其中甲方所给乙方的价格包含社会保险、医疗保险等，工程数量为暂估数量，按实结算。
八、验收办法：___
按________________等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以优良标准验收。
九、计量：___按施工现场合格项目的实测实量进行计量。
十、管理办法与双方责任：___
1、发包人责任：___
1.1按公司的相关规定，向承包人作政策法规、文明施工、安全生产等方面的交底。
1.2向承包人提供施工工作场地与工作面。
1.3向承包人进行工程技术交底，图纸与技术要点，合理用料的说明。
1.4对承包人进行工程总体进度计划安排与本承包项目的施工计划要求交底。
1.5向承包人提供水、电，并指定接口位置。
1.6向承包人提供施工图纸。
1.7按约定向承包人支付协议工程价款。
2、承包人责任及相关要求：
2.1承包人为该项目施工的第一安全责任人。承包人须于开工前按发包人的相关规定，认真做好班组施工人员文明施工、安全生产的各方面交底与动员。对违章操作、不按规程使用电动工具机械、违章高空作业、违章使用危险物品等行为造成的一切后果和责任，由承包人自行负全责。承包人承诺：___全责负责自有施工人员的安全教育、安全生产管理与安全事故责任。
2.2承包人及施工人员须服从发包人的统一指挥，听从发包人现场技术管理人员的安排与调配。按国家法规及发包人的相关规定，抓好防火、防盗安全工作。如有违规事项的发生，依实际情况结合事情发展的后果，对承包人处以警告、罚款处理。造成严重后果的，由承包人承担相关法律责任。
2.3承包人须按发包人的工作安排要求，依工程总体进度计划及工作量的比例，向发包人报进场施工人员的书面计划，经发包人的书面批准，方可安排施工人员进（退）场。因赶工或其它专业工作的配合需要，承包人及其施工人员应按发包人的要求，作好超时、加班工作的无条件配合，不得以任何理由推卸。
2.4承包人须于工前对施工人员进行技术交底，领会图纸与技术要点，合理用料。科学地组织各项目的工序与工艺施工安排。工程项目按本专业的成品的优良标准进行验收。工艺质量不合格项目，承包人应无条件返工，返工项目不计材料补偿与工酬。因承包人原因造成的其它损失另行核定赔偿。
2.5承包人及其施工人员有责任对施工区域及生活区原建筑装修设备、成品、半成品和门窗、玻璃等进行维护。施工期间造成人为损坏的，按价由承包人赔偿。
2.6承包人使用的电动工具及工具损耗件，承包人应自行解决并妥善使用保管。合理开料用料，超额浪费、超出定额与常规用量的，承包人自行承担。偷窃公司或业主材料的，处于偷窃物原价_______倍的罚款。情节严重的，送交公安机关处理。
2.7施工期间，承包人及其施工人员须将自用材料随手按类别堆放，并于每天收工前收整归类或入库。
2.8如有乱丢乱放或工场不整洁情况，经教育不该的，罚款______元，第二次起每次罚款_____元。
2.9施工人员伙食费、交通费、施工工具及工具损耗件等费用含于项目单价中，由承包人自行解决。
2.10施工人员暂住证及其费用由承包人自行解决办理。
2.11施工人员工作及生活区内，禁止赌博等违法活动。
2.12承包人以发包人施工班组的名义、承包人负责人以施工班组长的名义、班组施工人员以运盛公司施工人员的名义驻场组织施工。
十一、付款方式：___工人进场________天后支付生活费，工程分项验收合格后付实际工程量的________%，工程全部竣工后，付至实际工程量的________%。
十二、违约与赔偿
1.发包人未按十.1条款承担责任与义务，由发包人承担违约责任，赔偿承包人损失；
2.承包人未按十.2条款承担责任与义务，由承包人承担违约责任，赔偿发包人损失。
十三、其它约定：___
工程竣工验收达标后办理结算。承包人施工项目工程质量验收达合格，全额结算工酬价款——按________%工程价款结算，其余________%质保期满后________周内全部结清；承包人施工项目工程质量验收不合格，发包人可选择承包人返工重做或对不合格项目不予结算工程款项；同时，由承包人承担违约责任。约定双方签字后生效。
甲方（公章）：____________ 乙方（公章）：____________
法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________
_________年____月____日_________年____月____日