壹文网 > 合同样本 > 土建施工合同模板(精品31篇)

土建施工合同模板

发布时间:2024-01-24

土建施工合同模板 篇1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本劳务合同。

  一、劳务合同内容

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、乙方承包范围:整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。

  二、劳务承包方式

  甲方以单做工的方式承包给乙方,施工中甲方只提供合格的材料,乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。

  三、劳务报酬

  1、砌体单价按每块砖______元/块计算,双方现场清点为准。

  2、内墙抹灰每平方米______元,按实际抹灰面积计算,所有洞口扣除,由甲乙双方现场测量为准。

  3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序包括在内每平方米______元,所有洞口面积扣除,由甲乙双方现场测量为准。

  四、质量要求

  乙方应该严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担,甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂______cm、平_______cm,外墙垂______cm、平_______cm。

  五、工期要求

  在______天完成,即合同签订之日起,除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚______元/天,提前一天奖励______元/天。

  六、文明施工与安全

  1、乙方必须严格把好安全生产关,采取安全施工的防护措施,杜绝事故发生,施工中的发生大小事故均由乙方负责。

  2、乙方必须每天保持现场清爽,不能有任何材料浪费现象。如经发现,甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款。

  3、乙方在施工中应与甲方和其他施工队友好团结相处,不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。

  七、验收结算支付方式

  本工程竣工后,甲乙双方组织相关人员在______天内进行验收,______天内进行结算,在一个月之内付工程款的______%,保质期______个月后付______%,施工期间乙方不得以任何借口要求拨付工程款。

  八、纠纷解决方式

  因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

  九、其他

  本合同一式______份,甲乙双方各持______份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  ______年______月______日

  乙方:

  ______年______月______日

土建施工合同模板 篇2

  甲方业主:

  乙方施工方:

  甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。以包工不包料形式施工,乙方包工项目:泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料:即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。经双方友好协商如下:

  一、工程质量要求:施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。

  二、乙方承包工程如下:乙方需要提供工人住宿、或工棚,施工队工人进场后一定服从甲方管理。严格按图纸保质保量施工,甲方如有更改图纸,应提早通知乙方,需双方协议后才进行施工。

  三、乙方工价:进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按:贰佰伍拾元计算(¥250.00元)。

  四、甲方付款方式:乙方建筑工程进场后开工,每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。

  五、装修工程严格按图纸施工,批好内外墙水泥档,甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。

  六、竣工时间:每层按15天的工程量计算,从8月15日开始到10月15日封顶,不得延迟。

  七、以上协议甲、乙双方各执一份,都具有同等法律效力,如有工程质量问题或其它问题,乙方负责解决。

  注:工程施工责任:乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎,如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责,施工队、工人自己承担一切费用与一切后果,一切与甲方无关,施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

土建施工合同模板 篇3

  建设单位:(以下简称甲方)

  承建单位:(以下简称乙方)

  经甲乙双方充分协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。

  一、工程名称及建设地点:

  1、工程名称:

  2、建设地点:

  二、工程范围:

  园林绿化种植,园林景观水电施工,园林景观土建施工,园林绿化养护。

  三、工程总造价:

  乙方上报预算总价(含税)为壹佰贰拾陆万捌仟肆佰元(¥126.84万元),确定最终含税合同总价为:壹佰叁拾伍万肆仟陆佰元(¥:135.46万元)。

  四、工期:

  工期为:40天,20__年3月5日至20__年4月14日。

  五、承包方式:

  包工包料

  六、甲乙双方负责完成的工作:

  a)甲方负责完成的工作:

  i、在开工期间为乙方施工提供方便,为乙方提供生活及施工水电接口;负责为乙方驻地提供场地,其办公或生活用房搭设费用由乙负责。

  ii、甲方委派同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

  b)乙方负责完成的工作:

  i、乙方委派同志为工地代表,负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划,并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

  ii、保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。

  iii、自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施;在甲方指定的水电接口处安水、电表,并负责交纳水电费。

  七、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

  八、工程变更:

  在工程施工中,如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况,采用以下方式:

  1、变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认;

  2、变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行,如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价,由甲、乙双方根据市场价协商确认。

  3、变更项目金额一起并入工程决算中。

  九、工程验收及竣工结算:

  a)所承包工程全部完工后,由甲方根据双方确认工程报价书中所列项目、设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行竣工验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止。

  b)工程竣工验收通过后,双方在竣工工程验收证明书上盖章,同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

  c)双方在竣工工程验收证明书上盖章后,乙方在15个工作日内将竣工资料和竣工结算书上报甲方审核;甲方在15个工作日内将竣工结算审核完毕。

  十、养护期:

  a)该工程养期自通过竣工验收之日开始计算,养护期为壹年,如在养护期内出现质量问题,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

  d)本工程至20__年10月15日养护期满,苗木成活率未达到相关标准要求。在养护期间乙方应对死亡的苗木进行补植。

  十一、合同款项支付:

  工程完成到30%时支付第一次进度款30万元元,完成到60%时支付第二次进度款40万元,工程验收结算完成后支付至结算价的95%,一年养护期满后若没有质量问题,在7个工作日内支付余款5%。

  十二、其他事项:

  a)在施工中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

  b)如果需要办理出入的手续,由甲方协助乙方办理,其费用由乙方负责。

  十三、本合同和施工设计图、工程项目报价以及共同认可的附件共同组合文件,并具有同等的法律效力。乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后,方能正式开始施工。

  十四、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。(预算书作为合同附件,同具法律效力)

  本合同正本一式两份,双方各执一份,副本二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  签约时间:

土建施工合同模板 篇4

  发包单位(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签定本合同。

  第一条神话KTV整个土建工程承包给乙方,包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为:

  第二条工程工期为 天,自20__年6月 日起至20__年 月 日止。(备注:二楼土建为 天,负一楼及一楼共 天。)

  第三条施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的.费用,均由乙方负责。

  第四条甲方在施工过程中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。

  第五条工期完工后,如甲方验收不合格,乙方应无偿返工。

  第六条本合同于20__年 月 日由双方签订,自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

土建施工合同模板 篇5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等、互利、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成协议如下:

  一. 工程项目:

  二. 工程地点:

  三. 结构形式:框架结构。

  四. 建筑面积:共十栋住宅楼,按1#楼图纸面积3386.38平方米计算。总建筑面积约为33863.80平方米(结算以实际竣工建筑面积为准)。

  五. 承包形式:包工包料。

  六. 承包内容:散水以内的土建,给排水、采暖、电照等(不含①桩基础

  ②原设计塑钢窗改为断桥铝窗)

  七. 工程造价:每平方米 元,合计总造价为 元。

  八. 施工工期:20xx年06月01日开工,20xx年11月30日竣工。

  九. 付款方式:合同签定后,甲方预付工程造价30%材料款即11.368.078.00元;主体三层框架完工付进度款20%即7.578.718.00元;主体全部完工再付进度款20%即7.578.718.00元;剩余款项在全部工程竣工,验收合格后,一个月内付清(扣除5%保证金)。

  十. 甲方要按合同约定按时付款,以保证工程顺利进行。如果甲方未按合同及时付款,造成工程不能正常进行,除工期顺延外,所造成的经济损失由甲方承担。

  十一.质量要求:

  1. 乙方必须按照图纸和相应的建筑工程规范进行施工。保证工程质量,保证甲方规定的工期。如果出现质量事故,整改费用由乙方负责。

  2. 因乙方施工引起的工程质量问题,由乙方负责维修。若乙方在接到通知后7日内不予维修,则由甲方维修,相关维修费用由乙方承担。

  十二.工地管理:

  1. 施工中乙方需确保工地施工安全,并负责处理工地上发生的安全及其他事故。

  2. 乙方在施工中不得违章指挥和违章作业,如因违章指挥和违章作业而造成施工人员人身伤亡,一切后果由乙方负责。

  3. 乙方需按甲方统一规定给施工人员办理人身意外伤害保险,以确保受伤人员得到妥善处理,保险理赔不足部分由乙方承担。

  4. 乙方需对其雇用的施工人员加强管理,禁止在工地酗酒、打仗斗殴等,施工人员因违反工地管理规定而导致的一切责任均由乙方负责处理,并承担相关责任。

  十三.乙方承包上述工程不得私自转包,否则由此导致一切后果由乙方承担。

  十四.未尽事宜,甲、乙双方协商解决,如果协商不了,可到相关的法律部门通过法律程序解决。

  十五.本合同一式六分,甲乙双方各执三份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

土建施工合同模板 篇6

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:

  一工程概况:

  1、工程名称:-____________集中供热改扩建工程

  2、工程地点:_________

  3、工程承包范围:换热站设计图纸范围内的土建施工

  二工期(日历日)要求:

  1、开工日期:_________年_________月_________日

  2、竣工日期:_________年_________月_________日

  3、总工期:_________天。

  三质量标准:合格

  四工程承包方式及工程内容:

  a、工程承包方式:包工包料单价_________元/m?(建筑面积、含税价)

  b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。

  五合同价款及付款方式:

  (1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积×_________元/m?

  (2)付款方式:基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的%;房屋主体完工付三日内工程总造价的_________%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的_________%。剩余_________作为质量保修金,在房屋投入使用满一年后如无质量问题付清。

  六双方驻工地代表:

  1、甲方项目负责人:_________联系方式:_________

  2、乙方项目负责人:联系方式:

  3、上述人员如有变动,双方均应以书面形式通知对方。

  七甲方工作:

  1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。

  2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份,施工技术资料3份,组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审,设计交底。

  3、施工过程中如出现设计变更,甲方应及时通知乙方,乙方按变更后的内容进行施工。

  4、工程施工过程中,甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督,甲方对乙方提供的材料有权进行检验,不符合要求的,有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的,甲方代表有权制止,责令乙方停工、返工,乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。

  5、负责组织对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。

  6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。

  八乙方工作:

  1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务,施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。

  2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中,乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场,工程施工所需机械设备由乙方自行准备,相关费用由其自行承担。

  3、乙方提供材料运送到施工现场后,应及时通知甲方对材料进行验收,如果材料与合同规定要求不符,甲方有权拒绝乙方用于工程项目,乙方应无条件负责更换被拒绝的材料,以满足工程需要。

  4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

  5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定造成的损失和罚款。

  6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

  7、工程施工过程中对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。

  8、工程竣工后,向甲方提出竣工验收申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。因乙方自身原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修改,处理合格后重新申请组织验收,直至符合质量要求。返工、修改等相关费用由乙方自行承担,且工期不予顺延。

  9、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。

  10、安全施工:工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

  11、施工当中乙方必须做好安全用电及安全防护工作,并标有醒目的标识牌,夜间有路灯加维护网,若行人在过路当中出现的意外伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

  九工程验收

  1.工程完工后,由乙方提出书面验收申请,甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收,验收合格乙方将工程交付甲方,甲方向乙方办理验收签证手续。

  2.乙方提出书面验收申请后15日内,甲方不组织验收或不予回复的视为验收合格。

  十工程质保

  1、保修范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

  2、保修期限:1年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。

  3、在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起24小时内派人修理,乙方因履行保修义务而产生的交通费差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其他相关费用均由其自行承担。

  4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。

  十一违约责任

  1.因甲方原因造成的工期延误,工期顺延。

  2.甲方未按本合同约定按时向乙方支付工程款,每延误一天应向乙方支付违约金1000元。

  3.乙方必须按合同约定的时间保质保量按时交工,因乙方原因

  造成的工期延误每延误一天应向甲方支付违约金1000元。

  十二其他事项

  1、合同条款中未尽事宜,双方协商后可订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

  2、甲、乙双方在执行本合同中发生争议,应协商解决,协商不成,诉讼至甲方所在地人民法院

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  联系方式:联系方式:

  地址:地址:

  签订日期:年月日

土建施工合同模板 篇7

  甲方: 乙方:

  经甲乙双方充分协商,在平等、自愿、公平的基础上,甲方自愿将自己一栋四层半房屋以包工包料的方式从基础开始至天面以下的主体和批灰工程承包给乙方施建,乙方同意承包此项目工程建设,双方具体再次协商达成一致,特签订条款规定如下:

  一、造价:每层每平方米伍佰陆拾元整。

  二、承包内容及说明:

  1、基础为承台基础,钢筋为φ14@150*120。倒二级承台,第一级承台2米×2米×0.5高。第二级承台1.0米×1.0米×0.4高,基础柱用8φ18。(注:如改成板式基础地下室应另做计算)

  2、地梁用4φ18,规格240×450。

  3、一至二层为框架结构,砼柱用8φ18,二至五层为砖混结构,构造柱钢筋用4φ14,一层层高4.0米,二层层高3.5米,三至五层层高为3.2米,楼顶为平屋面(注:砖为多孔优质页岩砖,砌18公分墙)。

  4、钢筋:一层主梁用3φ18和2φ16(超过5米用3φ20和2φ16)次梁用2φ18和2φ16,挑梁用3φ25和2φ16,二层框架主梁用3φ22和2φ16(注:内容超过4.5米改用3φ25)。次梁用3φ20和2φ16,封闭式挑梁用3φ20和2φ16,看梁用2φ20和2φ16,厕所梁用4φ16,圈梁用4φ14,三至五层,层层倒圈梁,构连柱上

  5、板筋全部为Φ8,规格为150×150,如主筋跨度横直超过4.2米,改为120×120。螺纹钢筋全部用柳钢。罩筋全部用Φ8@200,倒砼用海螺42.5#水泥,其他砌墙批灰用32.5#芦笛普通水泥,沙子全部用全州河沙。砌墙和批灰标号为C5,砼标号为C20。

  6、楼梯板平面步级和天面倒板不批灰,但要求一定要平,线条直,并且倒板平面接口要求抹平。

  三、造价内不承包项目:

  1、室内外水电安装。

  2、厨房里一切附属工程(如无烟灶、菜台板、水池等)。

  3、门窗、地板砖、内外墙瓷砖、腻子、室内外水沟、水池、化粪池、天面装饰墙、隔热层、防水层、女儿墙等附属工程。

  四、计算方式:按每层的天面面积计算,飞檐面积结半,阳台面积全算,如出窗台也应算全面积。

  五、工程质量及责任:

  1、乙方在施工中,购料及用料搭配必须达到以上标准,并进行施工和管理,并且隐蔽工程浇灌必须经甲方看过同意再施工。

  2、生产安全,如造成安全事故其所有责任及费用由乙方承担,另由于施工造成人员伤害、财产损失由乙方负责。如有人员伤亡、财产损失与

  甲方无关,全部由乙方负责。

  3、在施工中,乙方必须保证混凝土密实不露钢筋,梁咸水平,每层楼面用木板抹平。

  4、保质保量,不得偷工减料,如有质量问题,甲方有权要求终止合同,造成损失由乙方负全责。

  5、建房所有材料按合同书执行,材料上涨与下浮与甲方无关。

  6、甲方责任:处理好周边关系的协调,保证乙方运输的一切材料不受任何人干扰;确保工程顺利施工和材料堆放;如中途由·于甲方原因造成停工,所有损失及责任由甲方承担;甲方必须按合同及时支付工程款,以保证工程顺利进行。

  六、付款方式:

  1、基础完工后按占地面积预付每平方米肆佰元整。

  2、完成每层现浇叁天内甲方按每层造价的75%支付给乙方,(但每层平均扣除原付基础款。)内墙批灰到一半后付总造价的10%,批灰全部完工后付总造价的13%,余下2%满一年后若无质量问题,甲方一周内再一次性付清。

  七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效,否则违约方付全部责任,验收结算付清款后,本合同自行失效。

  八、工期:签字日起八个月完工,除雨天。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

土建施工合同模板 篇8

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商,就X公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。

  一、工程名称:X公司职工住宅小区配电房安装工程

  二、工程地点:

  三、工程范围:X公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

  四、工程价款及工程结算:

  乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。

  五、工程工期:

  根据甲乙双方商定,乙方在X年X 月 X日开始施工,X年X 月X 日前完成配电房所有机、电(含接地网)设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

  六、付款方式:

  (1)工程预付款:

  在本合同签订后X天内,甲方按合同总价的X%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

  (2)工程进度款:

  按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。

  2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。

  乙方:

  1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

  2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。

  4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

  八、质量验收:

  1、乙方在配电房机、电(接地网)设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

  2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。

  3、由乙方自行采购的设备材料,必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

  4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明;否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

  九、安全管理:

  1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

  2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗;以提高全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。

  3、设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

  4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

  十、违约、仲裁:

  1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

  2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的`费用由违约方承担。

  十一、其他:

  1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

  2)设计变更通知等技术文件。

  2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。

  甲方(签章): 乙方签字:

  年 月 日

土建施工合同模板 篇9

  发包单位(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签定本合同。

  第一条 神话KTV整个土建工程承包给乙方,包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为: 。

  第二条 工程工期为 天,自20xx年6月 日起至20xx年 月 日止。(备注:二楼土建为 天,负一楼及一楼共 天。)

  第三条 施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的费用,均由乙方负责。

  第四条 甲方在施工过程中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。

  第五条 工期完工后,如甲方验收不合格,乙方应无偿返工。

  第六条 本合同于20xx年 月 日由双方签订,自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

土建施工合同模板 篇10

  建设(发包)单位:(简称甲方)

  施工(承包)单位:(简称乙方)

  甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。

  一、概况

  工程名称:

  工程地点:

  二、范围:

  ±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)

  三、工期

  20__年__月__日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:

  1、可抗力。

  2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。

  四、工程价格与工程款支付。

  13400m3,综合单价按/立方米计算。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。

  土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。

  五、工程量:

  3400m3。

  六、质量要求

  1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中,乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。

  2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。

  3、对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。

  4、乙方必须在20__年__月__日退完土,否则每天罚款伍仟元整。

  七、甲方责任

  甲方按合同约定支付工程款。

  八、乙方责任

  1、服从甲方的监督、指挥和管理。

  2、按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。

  3、安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金___元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金___元。

  九、其它条款:

  1、违约金:由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金___元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金___元。

  2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。

  3、未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。

  4、争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。

  5、本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  20__年__月__日

  20__年__月__日

土建施工合同模板 篇11

  发包单位(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签定本合同。

  第一条 神话KTV整个土建工程承包给乙方,包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为: 。

  第二条 工程工期为 天,自20xx年6月 日起至20xx年 月 日止。(备注:二楼土建为 天,负一楼及一楼共 天。)

  第三条 施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的费用,均由乙方负责。

  第四条 甲方在施工过程中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。

  第五条 工期完工后,如甲方验收不合格,乙方应无偿返工。

  第六条 本合同于20xx年 月 日由双方签订,自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,双方各执一份。

  发包单位(甲方): 电话:

  承包人(乙方): 电话:

  年 月 日

土建施工合同模板 篇12

  建设单位(以下简称甲方):

  施工单位(以下简称乙方):

  经甲、乙双方协商,本工程由乙方负责为甲方进行泰和·福地水岸项目园林绿化工程施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:泰和·福地水岸项目园林绿化工程

  2.工程地点:保定市三丰东路泰和.福地水岸小区内

  3.施工范围:沥青路面及园路铺装及室外照明工程,具体范围以中标清单及甲乙双方确定的施工图范围为准。

  二、工程内容和承包方式

  1.工程内容包括:土方整理、沥青路面及园路铺装及室外照明等工程。

  2.承包方式:采用大包干式承包。即包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期。

  3.乙方所使用的材料、数量、规格以配置方案以工程清单及图纸要求为准。

  三、工程造价

  1.本工程中标总价为3801862元(大写:叁佰捌拾万壹仟捌佰陆拾贰元)。

  2.工程价款调整:依据工程量清单、图纸、暂估价材料认价单双方确认的工程变更资料,执行河北20xx年相关定额及其他相关文件。

  四、付款方式

  1.工程施工按月进度完成后,甲方支付当期所完工程量的80%工程款,每期付工程款乙方需提供正式发票。

  2.工程完工后一周(七天)内组织竣工验收,验收合格后七日内甲方支付总工程量的95%工程款。同时进入质保期(一年)。

  3.待质保期满,无质量问题,甲方支付尾款5%,合同终止。

  五、工期

  1.本工程总工期为180日历天。

  2.开工日期为 年 月 日。

  3.竣工日期为 年 月 日。

  如遇以下情况,工期相应顺延。

  1、开工前甲方不能按时提供施工场地,清理障碍,接通水电。

  2、甲方原因或设计变更。

  3、甲方应付款项不能按合同约定的期限支付。

  六、施工验收

  本工程施工质量要求达到国家有关规范合格标准。

  七、双方责任

  甲方责任

  1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证。

  2、组织工程施工并按合同规定办理结算。

  3、为确保工程进度,应及时按合同约定付款。

  乙方责任

  1、按图纸及有关技术规范进行施工。

  2、按图纸施工规范保质、保量,安全完成施工任务。在甲方验收合格后12个月内为质保期。

  3、保证工程进度,严格按约定工期完工,如未按期完工,每拖延一天乙方需向甲方支付合同总价的2‰的违约金。

  八、其他

  1、本合同未尽事宜由双方协商解决。

  2、因不可抗力或第三方的原因造成合同无法履行,由双方协商解决。

  3、本合同双方签字盖章后生效。

  4、本合同一式陆份,具有同等效力,并自签订之日起执行。

  建设单位盖章(章): 施工单位盖章(章):

  法人或 法人或

  委托代理人: 委托代理人:

  联系电话:

  签约日期: 年 月 日联系电话: 签约日期: 年 月 日

土建施工合同模板 篇13

  发 包 方(甲方):

  劳务分包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程分包事项协商一致,达成如下协议,特订立本合同。

  1、工程概况

  工程名称: 园林景观工程 工程地点:

  分包范围: 室外园林景观土建工程 承包形式:包轻工

  2、分包工程工期:

  年 月 日至 年 月 日

  3、质量标准

  工程质量:按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准,工程质量平定标准为合格等级。如果因乙方原因造成工程质量问题,乙方应无条件返工并且承担相应费用。

  4、乙方义务

  4、1 乙方应严格按照设计施工图纸、施工验收规范及有关技术要求,施工技术交底、施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准,科学安排作业计划,投入足够的人力保证按期交工,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格执行安全技术规程,健全安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场安全管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,安全生产。

  4、2自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲方人员的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其施工设备及机械的使用情况,以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合,照顾全局。

  4、3按照甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地管理要求设置标牌,搞好生活区及施工区域的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

  4、4妥善保管、合理使用甲方提供给乙方的机具、设备、周转材料等。

  4、5乙方必须服从甲方现场管理人员的指令,严格遵守施工现场各项规章制度。

  5、安全施工与检查

  5、1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察,采取必要的安全措施,消除隐患。

  5、2甲方应对其在施工现场工作人员进行安全教育,甲方不得要求乙方违反安全管理操作规程进行施工。

  5、3乙方在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。

  6、工具提供

  6、1甲方向乙方提供施工工具、施工机械、机动翻斗车燃油等,乙方自备手用工具,如:大铲、皮锤、刨锛等。

  6、2甲方向乙方提供住宿、生活用水和用电。

  7、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付

  7、1本工程项目由甲乙双方共同商议确定单价

  7、2工程款支付方式:根据甲乙双方协商,甲方按乙方每月完成的工程量,支付给乙方90%的工程进度款,23号乙方向甲方报量,待乙方工程完工后2周内甲方支付乙方完成工程量的工程款100%。

  7、3乙方进场后,甲方按乙方进场人数支付每人每天15元的生活费。甲方向乙方提供每人每月300元零用钱。此款项拔付工程进度款时扣除。

  7、4如果遇到跨年工程,甲方按乙方实际完成的工程量,支付给乙方的工程款达到95%。

  7、5乙方不负责施工中因土方塌陷所造成的质量问题。

  7、6乙方不向甲方提供发票。

  8、施工变更

  8、1施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应及时以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。其产生的费用和工期相应调整。由于甲方原因造成停工的,甲方须安排乙方人员上班,工资根据零工执行。

  9、施工验收

  隐蔽工程验收合格后方可进行下一道工序。乙方应确保所完成的施工工程质量,随施工随验收检查,应符合本合同约定的质量标准。

  施工现场严禁带入回族、彝族等少数民族施工人员,否则造成的经济赔偿及一切后果由乙方全部负责,甲方不负任何责任。

  合同份数:正本两份,具有筒等法律效力,甲乙双方各执一份。

  发包方(甲方): 劳务分包方(乙方):

  甲方代表: 乙方代表:

  联系电话: 联系电话:

  日 期: 年 月 日日 期: 年 月 日

土建施工合同模板 篇14

  甲方:

  乙方:

  为顺利完成钢结婚厂房工程施工工作,需将本工程所涉劳务进行分包,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》等法律法规,经甲乙双方共同协商,本着平等互利、诚实信用的原则签订如下协议条款,以资共同遵守:

  一、工程名称: 永乐食品厂车间厂房工程

  二、工程地点: 龙泉驿区西河镇柑子村

  三、工程面积: 约1200㎡,最终按实际完成工作量为准。

  四、承包方式:本工程为劳务承包,即包安装、机械费、人工费。

  五、工期:从乙方开始进场施工起下雨,停电8小时以上,甲方的材料供给不足时等原因,影响正常施工时,自影响开始之日起,到影响消除日止,工期顺延。

  六、工程内容:钢结构厂房及部分土建等内容:(包括但不限于,吊装钢柱、抄平、放线、钢屋架、檩条、拉杆、全部构件的面漆防腐涂刷处理及刷三遍漆工作,屋面(墙体)彩钢瓦及隔热层安装,集水沟、天窗、基础钢筋。一屋及保护层钢筋制作、安装,一层及保护层砼浇筑,二层屋架制作及安装,隔墙吊顶、门窗制作安装,楼层板铺设,安装中所需要的起重机设备,上述工程所需材料进场时下车中所需的人员,施工场地内转运运输工作中所需的人员及费用等等均由乙方负责承担。

  七、工程项目单价:

  1、整个工程竣工后,按实际完成的各项工作量计算:

  1)钢结构制作安装按

  2)钢筋:/㎡;

  3)地坪: 10元 /㎡;

  4)二层屋架: 23元 /㎡;

  5)隔墙吊顶: 15元 /㎡;

  6)楼层板铺设: 10元 /㎡。

  2、此单价包含:人工费、机械(工具、吊装)设备费、管理费、安全措施费、利润、人员的食宿饮食,进出场的相关运输等全部费用。

  八、付款方式:

  1每月按乙方实际完成的工程量70%支付人工费。

  2当整个工程完毕后,甲方再支付乙方剩余工程款但需除留工程总价款10%作为质保金,其余工程款全部结清。

  3质保期为六个月,自工程竣工经综合验收合格并交付甲方之日起算,期满无质量问题后及时支付给乙方。

  九、质量标准;

  1按施工规范进行施工及验收。

  2该刚构工程的施工及材料计划由乙方负责提供,若材料计划不当造成不合理的浪费等由乙方负责赔偿.

  3、乙方应确保工程质量合格,保证使用安全。

  十、甲方的权利义务:

  1、乙方人员入场施工后,甲方应免费提供施工场地,临时用的水、电等设施,协助乙方开展工作,

  2、按乙方的施工计划及时准备施工材料并运至施工现场。

  3、对乙方的施工安全、质量、进度进行监督,根据甲方要求有权责令乙方整改,采取有效措施,加快工作时度等。

  4、按照合同约定及时支付工程进度款、工程尾款。

  十一、乙方的权利义务:

  1、乙方保证其派遣的施工人员具有相应的执行手续和执业技能,严格按照《建筑工地文明施工标准》及相关安全生产、文明施工法规规范进行施工管理。其人员应服从甲方人员的统一组织指挥;

  2、乙方负责配备施工中需要的相关机械机具、工具设备(如:配电箱、焊机、焊条、电缆线、安全帽、安全带、劳保手套、人员的配备及吃、住宿)

  3、乙方应采取必要的安全措施确保其施工人员的人身安全,为其办理相应的人身意外伤害保险等,并承担因此而造成的一切人身损害赔偿责任(包括等三人的人身和财产);

  4、乙方在入场前向四方编制施工 计划和所需材料的准备计划,并承担计划失误给甲方造成的经济损失;

  5、现场的材料堆放及用了的余料必须按甲方指定的位置存放,如发现随意乱丢乱放,造成的材料受损的,乙方应承担全部赔偿责任,并接受四方发生的处罚决议。

  十二、合同的终止:

  一、乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同,并有权扣罚不支付其已做的工作薪金,扣罚的经费做为赔偿,乙方给甲方造成的损失。

  1、乙方不履行或以实际行为表明其不履行合同的主要义务;

  2、乙方交付的工程质量经验收不合格,且拒绝修复的;

  3、 未经甲方同意,将本工程再次转包或分包的;

  4、未按时完工,在甲方另行给于的宽限期内仍未完工的。

  (二)甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同:

  1、未按约定支付工程款的;

  2、未按约定履行协助义务致使乙方无法开展工作的。

  十三、违约责任:

  1、四方未履行协助义务致使一方无法施工的,工期顺延,未按照合同约定支付工程价款的,甲方每延误一日应承担 20xx元 违约金,超过十日仍未支付,经乙方书面催告后,乙方有权停工,所造成的损失由甲方承担。

  2、乙方不能以任何理由停工(罢工),如未按约定时间完工,每延误一天承担违约金 20xx元 ,超过十日仍未完工的,四方有权解除合同,因停工(罢工)给四方造成的损失由乙方承担。

  3、乙方交付的工程质量不合格,给甲方造成损失的,乙方应全额赔偿。

  4、合同生效后,双方应及时,全面履行本合同的义务,任何一方不得无故终止履行合同。若一方违约的,应承担违约金偿损失。

  十四、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商。

  十五、本合同履行中发生的争议,双方应协商解决。协商不成的,向甲方所在地人民法院起诉解决。

  十六、本合同一式两份,甲乙 双方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

土建施工合同模板 篇15

  一、合同双方

  1.甲方:

  2.乙方:

  二、合同内容

  经甲乙双方协商,乙方按照设计图纸及双方签署的技术协议完成西安肾病医院污水处理安装工程,具体内容详见技术协议。

  三、合同金额及支付方式

  经甲、乙双方协商确定该医院污水处理安装工程项目总承包合同额为人民币(大写) 壹拾叁万元正 (130000 )元整,共 2 次付清。合同签订之日起五日内,甲方向乙方支付预付款 陆 万(¥ 60000 )元整;在工程竣工并验收合格后之日起五日内,甲方向乙方支付 人民币柒 万( ¥70000 )元整。

  四、安全责任

  一切施工安全责任由乙方全部承担。

  五、争议处理

  甲、乙双方应自觉执行本合同。在合同履行过程中,若确定因无法克服的客观因素影响工程进度,则耽误的时间可由甲、乙双方自愿协商解决;若有问题双方协商不成的可提请合同签订地有关仲裁或法律机关裁决。

  六、合同期限

  合同期限15天

  七、本合同一式2份,甲、乙双方各持_1__份,公证机关_____份。

  八、合同签字盖章

  甲方:乙方:

  日期:

土建施工合同模板 篇16

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》和建设工程的有关规定,经甲乙双方充分协商,并结合工程的具体情况,就甲方箱变及线路工程项目合同内容如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:

  4、承包范围:

  二、合同总价

  三、合同工期

  四、付款方式

  1、各种设备安装完毕,并经电业局验收合格,具备送电条件后三个工作日内,甲方一次性支付乙方合同余款,计人民币:壹拾伍万元整(150000.00)。

  2、待工程施工后,甲方申报正式用电时,结余款项随正式用电施工时,一并支付。

  五、质量保证

  1、产品质保期壹年,在质保期内出现质量问题时,乙方在接到甲方通知后,24小时之内赶到现场进行处理,如果是产品质量出现问题,乙方免费予以维修或更换。因甲方操作使用不当引起的损坏,乙方在接到甲方通知后亦应及时赶到现场全力抢修,甲方付以成本费用。

  2、质保期满,双方仍畅通供销渠道,乙方有义务协助处理所供设备出现的种种问题,并以优惠的价格提供备品件及现场服务费。

  3、甲方保证该箱变在竣工后,转正式用电时,其外观及柜内元器件没有重大损坏或有轻微损坏,经维修不影响正常运行时,乙方保证该临电转为正式用电手续使用。

  4、甲方保证全部正式用电量的接线点与临时接线点为同一接线点。

  六、双方责任

  (一)甲方责任

  1、协助乙方搞好施工现场的协调配合工作;

  2、提供施工用水源及施工场所;

  4、预算中含有基础费用

  ①预交电费5—10万元。

  ②临时用电押金500kv/190元/110w。

  除以上两条外,乙方在办理手续过程中所产生的一切费用由乙方自行负责。

  (二)乙方责任

  施工过程中安全事故由乙方全部负责。

  遵守地方政府、职能部门对现场施工的有关规定,做到安全、文明施工。根据国家电力部门要求的质量标准,验收规范施工并确保通过相关部门的验收合格并按甲方要求时间送电。

  七、竣工验收和标准

  1、竣工工程验收以国家电力部颁发的施工验收规范、质量标准为依据,正式成功送电为最终验收。提供完整的竣工资料贰套。

  2、乙方须按合同约定的安装工程验收合格并按合同元宝时间送电。

  八、违约责任

  1、乙方未按合同规定的日期竣工(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天应偿付甲方按合同价款千分之一的逾期违约金(因甲方原因和人力不可抗拒原因造成的延误工期除外);

  2、甲方未按合同规定的日期付款,每逾期一天应偿付给乙方按合同价款千分之一的逾期违约金。

  九、其他事宜

  1、在执行本合同的过程中出现异议时,双方本着友好协商的原则去解决,如协商不成,均可向违约方对方法院起诉。

  2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,未尽事宜,经双方协商另签补充合同,补充合同具同等法律效力。

  4、合同解除条件:本合同执行完毕。

  此合同不作为正式电施工承诺,待正式电设计图纸确定后,同品牌低价位优先。

  甲方(签章): 乙方签字:

  年 月 日

土建施工合同模板 篇17

  委托方 (甲方):

  承包方 (乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定,并结合甲方配电建设工程的实际情况,乙方接受甲方委托承接配电工程设计,确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任,经合同双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

  一、设计名称:

  二、工程地点:

  三、设计内容和主要工作量

  10KV 线路(电气)、 10KV用户开闭所、7930KVA三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负荷表提供给电力设计单位)

  四、委托事项

  本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。

  五、设计准备

  甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。

  六、工程期限

  1、乙方于合同签订后,在 个工作日内完成设计出图工作,并具备送审条件。

  2、如遇下列情况,工期应作相应顺延:

  2.1甲方不能按时提供资料;

  2.2甲方未能按合同规定支付定金。收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延;

  2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;

  2.4非乙方原因造成影响工程进度的;

  2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。

  2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。

  七、合同价款、支付方式及调整

  1、合同价款:本合同工程设计费(含税价,人民币):万元整( );预付定金为 万元( )。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。

  2、价款调整

  2.1 不采用可调方式,乙方包干。

  2.2 符合第7条4款调整条件的可作相应调整。

  3、可调整的条件

  3.1额外增加或附加的工程量;

  4、调整的方式:

  乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方,经甲方签字,以作为合同方结算的依据。

  八、双方权利与义务

  1、甲方

  1.1甲方是本设计工程的投资者,可对设计项目进行检查、监督;

  1.2履行完成本合同中所约定的事项;

  1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时,甲方应以予帮助;

  2、乙方

  2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;

  2.2设计人设计完成后,按规定参加有关供电部门的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充;

  2.3工程设计通过供电公司审核,且甲方付清设计费余款,3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。

  2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  九、质量保证

  本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。

  十、违约和争议

  1、任何一方违反上述约定条款,不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务,均是有悖协议的违约行为,应承担相应的违约责任。

  2、凡与本合同有关而引起的一切争议,双方首先应友好协商解决;如协商未果,则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。

  十一、不可抗力

  因不可抗力事件导致本合同不能执行,则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方,应以书面通知对方,并于十五天内提供不可抗力的详细情况,以及有效证明文件。

  十二、合同的生效与变更

  本合同生效后,任何一方无故解除合同,受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。

  本合同生效后,合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议,都必须以书面形式向对方提出,在征得对方签署人会签同意后,方可生效实施。

  十三、本合同一式四份,双方各执两份,双方签章之日起生效。待工程竣工交付,费用结清一年后失效。

  十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜,乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜,双方另作商定。

  甲 方: 乙 方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  开户行:开户行:

  账号:账号:

  联系电话:联系电话:

  签订时间:

  签订时间:

土建施工合同模板 篇18

  甲方:______

  乙方:______

  依照((中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方电站土建工程承包一事协商一致,订立本合同:

  一、工程概况

  1、工程名称:______

  2:工程地点:______

  3、 工程造价:约______万元(以实际结算为准)

  二、承包范围

  土建工程总承包。

  三,承包方式

  本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。

  四、开工和竣工日期

  1、开工日期____________。(以甲方书面通知为准)

  2、合同工期,依据国家工期规定,本项目有效工期______日。

  五、工程质量和验收

  1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。

  2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工,严格执行施工规范和操作规程,并接受发包方和监理方的监督。

  3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程,材料由乙方自行采购,甲方签字认可。

  4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据,工程验收时间由乙方提出书面报告,并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。

  5、工程竣工移交甲方前,乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题,出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。

  6、本工程如达到优良工程,甲方按工程总造价______给予乙方奖励。

  六、结算方式

  1、本合同工程按实结算,结算执行《湖南省水利水电建筑工程____预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。

  2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和县定额站季度文件。

  3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。

  七、工程款支付

  本合同生效后,甲方发出书面进场通知,乙方进场三日内拨付开工项目造价____%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内,甲方拨付开工项目的造价%作为备料款,以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的____%,余____%作为保修金,保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。

  八、双方责任

  1、甲方责任

  负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作;协助乙方选择工程建设的临时设施场地;准确提供施工使用的水准点和标高控制点;提供施工地段的地质资料,图纸和施工时用的电源、水源;委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查,及时办理验收及技术签证,对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知;负责协调各方关系,办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续,确保正常施工;负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地,做好安全工作;按合同约定及时支付工程款。

  2、乙方责任

  组织精干人员进行施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划;编制施工方案、施工安全措施;按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告,竣工结算书及有关资料;严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患,因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担;承包人不得将本工程整体转包他人;按期保质保量完成施工任务。

  九、违约责任

  1、本合同签订后,因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务,应按((民法典》承担违约责任。

  2、本合同签订后,因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务,乙方应按((民法典》承担违约责任。

  十、附则:

  1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。

  2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元,合同经双方签字或盖章,先交______万元生效,其余______万元乙方接到书面进场通知书后,七日内交清,此款在进场四个月退还,不计息。

  3、合同生效之后未尽事宜,经双方协商可签订补充协议作为本合同附件,具同等法律效力。

  4、双方在履行合同中发生争议,可协商调解,如协商不成可向XX县人民法院起诉。

  5、本合同一式四份,双方各执两份。

  甲方(公章):______ 乙方(公章):______

  法定代表人(签字):______ 法定代表人(签字):______

土建施工合同模板 篇19

  甲方;

  乙方;

  现甲方同意将钢结构大棚土建部分施工承包给乙方,为了明确双方责任,以便共同遵守,经双方协议忒顶一下合同。

  一、 工程地点;渭南市下吉镇双关路中段

  二、 承包方式,单包工

  三、 工程承包范围;乙方承包图纸所有土建工程项目,本工程所需所有工具机械由乙方负责。

  四、 计算方法;总工费为 元。不含钢结构部分。

  五、付款办法,工程结束付85%给乙方,剩余部分按图纸工程全部完成在30天内一次性付给乙方。预留10%质保金,一年后一次付清。

  六、工程质量要求;乙方严格按图纸施工,本工程质量要求合格,乙方施工过程中因人为造成返工的经济损失由乙方负责,若乙方中途停工不做,无权向甲方要工资,甲方有权另找他人施工。

  七、安全责任;施工过程中,乙方要严格要求自己,必须遵守安全规程,在施工过程中因工伤事故,意外现象等一切安全事故责任,乙方付全部责任与甲方无关。

  八、施工期限;施工期限甲、乙双方签字生效3天内完工。

  九、本合同一式两份。甲乙双方各一份,共同 守执行,不得违约。如果违约述任一条歀,造成经济损失的,则违约方负担全部责任。

  十、本合同甲乙双方签字之日起生效。

  甲 方: 乙 方;

  年 月 日 身份证: 年 月 日

土建施工合同模板 篇20

  建设单位(以下简称甲方):

  施工单位(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法

  规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就 工程达成协议,为规范建造住在工程中双方的民事行为,特制定合同规定,希望栓方法严格执行,共同遵守。具体内容如下:

  第一条 工程概况

  工程位于 平方米,总造价约为 万元。

  第二条 乙方承包范围

  工程地下车库、电气工程等及相应室外管网、道路工程(土方挖运、地基处理、门窗、地暖、电梯、消防工程、铁艺栏杆、楼宇对讲由甲方直接发包,但其中的预留预埋部分任由乙方施工);承包范围包括施工阶段工作和保修阶段工作。

  第三条 承包方式:

  乙方以包工包料方式承担工程施工。(但其中钢筋、商品混凝土及各种设备

  第四条 工程工期

  工程地下车库开槽时间为施工时间为 年 月 日;竣工日期为 年 月 日.地下车库开

  第五条 工程质量标准

  本工程所用材料必须符合国家现行质量标准;工程施工质量必须达到国家现行质量验收评定标准合格等级。

  第六条 结算依据

  1、执行湖南省(1)一般土建工程综合取费,(2)土石方、建筑物超高费、垂直运输费、特大机械场外运输及一次安拆费综合取费。(3)安装工程综合取费。

  2、人工费调整按每个定额工日上调元整)计算,人工费上调部分只计取税后金,不参与取费。

  3、施工组织措施费按湖南省取,即冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检测试验费、工程定位复测场地清理费、成品保护费、二次搬运费、临时停水停电费和临时设施费。

  4、如果钢筋混凝土墙面、顶棚的表面观感、垂直度、平整度等经甲方、监理公司验收达不到抹灰条件,乙方应按照甲方要求施工,直至达到甲方要求标准。

  5、双方约定按上述结算依据计算完毕后,按实际建筑面积单方工程造价下浮15元(每平方米壹拾伍元整)后的工程造价作为甲乙双方最终确认的工程结

  6、土方挖运、地基处理、楼宇对讲系统,有甲方直接发包,乙方必须配合进行施工,乙方不收取配合费,防线、照明费用由乙方自理,清槽钎探、槽底夯实费用计入乙方工程决算。由电信公司、燃气公司、电力公司等政府指定货垄断进行施工的工程不计配合费,电梯安装按安装费 (不计电梯设备费用)的3%计取配合费(如使用乙方材料、设备及水、电等,据实计算费用)。其余甲方发包的工程按发包工程造价的1%计取配合费。

  7、所有甲供材料及甲定乙供材料均按1%计算采保费。

  8、材料价差依据甲方认价单结算。

  第七条 付款方式、农民工工资支付条件

  1、第一次付款在三层结顶后七日内,第二次付款在八层结顶后七日内,第三次付款在十三层结顶后七日内,以上三次付款每次付款金额均为当期已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的60%;主体结构封顶,经甲方、监理验收质量合格后七日内,付至已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的70%;外贴内抹完成一半付当期已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的70%;外贴内抹工程全部结束付当期已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的70%;全部竣工并具备验收条件后,付至预算造价扣除甲方供应的材料款等后余额的75%;工程竣工验收合格后七日内,付至预算造价扣除甲方供应的材料款等后余额的85%;竣工决算完毕后十日内,付至工程结算造价的95%,剩余5%作为工程质保金,无任何质量问题按本补充协议“售后服务及保修金退付条件”执行(注明:付款基数为甲乙双方核对数或根据最后两层楼已核对完工程单方造价作为付款基数)。

  2、地下车库第一次付款在主体结构封顶后七日内,第二次付款在安装工程

  3、农民工工资支付条件:

  根据国务院、建设部最新颁发的法规,由于承包方拖欠农民工工资,开发商同样承担相应的法律责任。对此,甲方要求乙方必须保证不拖欠农民工工资,按双方合同约定,由乙方在施工中垫付的资金应即时安排到位,在甲方开始支付工程款后,乙方须保证先支付农民工工资。具体条款补充完善如下:

  (1)在甲方向乙方支付工程款时执行对每批次支付审批分二次执行的办法,第一次支付后,乙方完成向农民工支付工资,完成农民工工资表签收后,报甲方财务部审核再支付二次余额,农民工领取工资时,甲方驻工地代表和监理公司代表应在领取单上签注。

  (2)乙方上报的农民工工资表必须真实,不得弄虚作假,冒名顶替,否则一经核实,甲方将扣除报表总额的10-30%的违约金;

  (3)因乙方恶意拖欠农民工工资,造成甲方负连带责任,甲方在完成支付后,按支付总额加扣30%的乙方违约金;

  上述(2)、(3)条的违约金,甲方先记账,在工程决算中予以扣除。

  第八条 施工组织保证措施

  1、乙方委派到本项目部的主要人员(项目经理:),乙方不得在施工过程中随意更换上述人员,否则视为乙方违约,甲方有权进行经济处罚。

  2、为加强落实施工管理工作,乙方须委派公司主要领导人

  目部常务领导,且每月25日-30日须对乙方当月施工管理工作、施工质量问题,与甲方、监理配合等方面进行工作回访,并至少参加每月末的周协调会议,同甲方、监理公司进行沟通,听取对乙方的意见,不断改进乙方的工作,为按期按质完成工作创造条件。若乙方未按以上要求进行沟通等,甲方将扣除乙方5000元/次的违约金。

  3、乙方项目部经理、技术负责人等主要管理人员,须准时参加每周的工程协调会及甲方或监理方组织的各种临时性会议。在每周工程协调会及各种临时性会议中,项目部经理、技术负责人不得缺席,若无故迟到或旷会,甲方将扣除乙方500元/次/人的违约金。

  4、为维护甲方、监理对工程现场的绝对领导,乙方不得与甲方、监理发生无原则的冲突;若发生冲突经调查核实,确属乙方原因,甲方将扣除乙方1000元/次的违约金。同时甲方有权对乙方不称职或不服从管理的项目部人员提出更换要求,乙方须予以配合。

  5、若乙方对甲方、监理的管理产生异议,乙方有权通过正当渠道向上级领导反映问题。

  6、乙方在夏收、秋收过程中,不得以种种理由减少施工人员,并保证进度目标不受到影响,否则甲方将针对未完成计划扣除1000-5000元违约金。

  7、乙方严格按甲方要求做好现场的围墙砌筑和装饰工作。 8、因甲方手续不全造成主管部门给乙方的经济处罚,由甲方承担。

  第九条 工程质量保证部分

  1、乙方在各分部分项工程施工展开前,必须提前申报施工方案、作业指导书等资料给监理进行审核,经监理审核,甲方审批后方可施工,经甲方确认的技术资料,乙方须按其内容施工,否则视乙方违约,甲方将视实际情况会同监

  2、在施工过程中,甲方要求乙方无论进行何种工序时,均必须按照“样板先行,然后展开”的原则进行施工。乙方须提前进行“样板”施工,经乙方自检后,报监理、甲方进行检验;在“样板”达到要求后,方可进行后续施工。

  3、施工过程中出现的各种质量事故,无论大小,乙方均无权私自进行处理。乙方必须如实向监理公司反映,经监理公司、甲方查明,确认方案后方可处理。若乙方私自处理,一经查实,监理公司有权代甲方扣除乙方500--3000元/次的违约金,并进行返工。4、本工程所使用的主要建安材料,甲方按附件二中的种类进行认质认价。材料进场实行甲方、乙方、监理公司三方会签制度,不合格的材料不准使用到工程上,否则造成的一些经济损失和责任均由乙方负责。甲方供应的设备检测费用由甲方承担。

  5、未经甲方书面认可,乙方擅自采购的主要材料使用在工程上,乙方必须无条件全部返工、更换,所造成的经济损失由乙方承担。同时扣除乙方违约金,第一次发现扣除20xx元,第二次按第一次扣款金额增加一倍,第三次在第二次基础上再增加一倍,依次类推。

  6、甲方委托监理公司全权监理,实行全程质量、进度等监督。监理对施工单位每下发一次通知书,附带扣除违约金500元,如果下发的是工程整改通知书,附带扣除违约金1000元,如果下发的是暂停施工令,附带扣除违约金5000元,且由此产生的一切后果均由乙方自行负责。在下发监理通知前将以监理工作联系单的方式作为预警,不扣除违约金。

  第十条 安全文明施工

  1、为体现乙方企业形象及精神面貌,甲方要求乙方施工现场必须达到省级文明工地标准,否则甲方有权解除协议或扣除最终结算造价的3%工程款。

  2、乙方在施工中严格控制噪音及粉尘。若遇干燥、起风等天气,乙方应自觉安排喷水降尘。若乙方工作不到位,受到环保部门的处罚,除处罚金额由乙方承担外,甲方将扣除乙方500元/次违约金。若政府部门对乙方进行停工整改处罚时,一切损失均由乙方自行承担。

  3、为充分体现甲乙双方互相协作、共同发展原则,在施工过程中,乙方须积极配合甲方迎接各种检查,并无偿为甲方制作2--3条标语,内容、大小由甲方指定,并按要求悬挂。

  4、施工现场不戴安全帽,扣除违约金50元/人/次;模板绑筋后,发现现场一个烟头扣除违约金50元;现场及施工区发现大便一处扣除违约金200元;小便一处扣除违约金100元;其它执行甲方文明工地管理制度。

  5、乙方在施工过程中必须加强安全生产意识及管理,严格执行政府部门的安全管理制度及条款。坚持安全第一,做好现场安全防护及成品保护。施工中出现安全事故,导致人员伤亡或财产损失(含第三者),由乙方负全部责任并承担一切经济损失。同时每发生一次重大人身伤亡事故,甲方另扣除乙方10000元违约金(对甲方直接分包的工程,如由于分包单位自身原因造成的任何意外事故,乙方不承担责任)

  第十一条 工程风险部分

  1、施工期间如遇特殊原因,甲方资金不能按时到位,乙方须保证在30天内不得停止施工,否则扣除乙方5000—10000元/次的违约金。

  2、因非乙方原因,在一周内停水、停电累计48小时内,乙方承担相应停工损失;凡在一周内停水、停电超过48小时,则甲方按实际停工时间作顺延工期处理,所延误工期计入顺延日历工期中,产生的误工费用按甲方现场签证计算。

  第十二条 廉政管理条件

  1、在双方合作中,甲方除严格履行合同约定的义务外,还要求自身的管理人员要严格执行公司各项管理制度、岗位责任制,秉公执检,管理好工程项目。中润地产在公司管理中坚持反腐倡廉,严禁公司职员索贿受贿和接收任何形式的馈赠,一旦发现,公司将对职员给予严肃处理。

  2、乙方要本着对本单位负责、对甲方员工负责的精神,精心履行承包合同约定的责任和义务,抓好施工建设。严禁向甲方工作人员行贿送礼,请吃请喝,更不允许为达到自身利益,拉拢腐蚀甲方人员。

  3、双方约定:甲方如有人员利用职权向乙方提出个人无理要求,乙方可直接向甲方公司主管副总经理或总经理提出书面或口头反映,甲方一经核实将对甲方人员进行严肃处理。

  4、乙方不论何种理由(包括婚、丧、病等)向甲方管理人员提供贿赂,请吃请喝或报销个人消费等费用,甲方一旦发现将视乙方违约,甲方在核实实际费用的基础上扣除10-50倍违约金,情节严重的将给予严重警告、缓付工程款或清退出场的处罚。

  第十三条 资料和图纸的提供

  甲方:协议生效后三日内,甲方向乙方提供五套土建、安装施工图纸(不含竣工图纸)和相关技术资料

  乙方:工程竣工验收后10日内,乙方向甲方提供本工程竣工图纸和相关资料,该图纸和资料须满足工程备案和维修要求(竣工图纸由甲方提供,乙方负责绘制、整理)。

  第十四条 违约责任

  甲方:若不能及时付款,工期顺延,顺延时间以甲、乙双方书面签证为准。

  若工程决算完毕后,未能按本合同约定支付工程款,甲方应按同期银行贷款利率承担应付未付款项的利息,或按市场价计算的等值房产抵顶工程款。

  乙方:

  1、延误工期,每延误一日乙方向甲方缴纳1000元违约金;延期超过10日,乙方向甲方缴纳工程总造价的1%的违约金;延期超过20日,乙方向甲方缴纳工程总造价的5%违约金;延期超过30天,甲方除要求乙方支付工程总造价的10%违约金外,甲方有权与乙方解除合同(甲方原因和不可抗力除外)。

  2、工程竣工后,乙方须按甲方及建设行政主管部门的要求,出具工程竣工备案所需的各种证明材料,非甲方原因造成的工程竣工备案滞后,每拖延一天,按工程预算总价的千分之一支付违约金。

  3、乙方不得转包此工程,否则甲方有权单方解除协议。

  第十五条 工程决算

  1、主体封顶经甲方监理验收合格后,乙方可将主体工程决算报送甲方,甲乙双方应在两个月内完成对该工程主体决算的初审;工程竣工验收合格后,乙方将其余部分决算报送甲方,甲乙双方应在两个月内完成对该工程决算的初审。

  2、工程决算由甲方指定会计师事务所审计。

  (1)、工程决算工作在双方完成决算数额初审,并对初审完成认可意见后,由甲方在十五日内委托会计师事务所,对双方初审结果进行最终决算审计,进入决算审计阶段,时间为两个月内,甲乙双方派代表同会计师事务所对接,并完成双方代表在审计报告上的签字,甲方以会计师事务所的正式审计报告额为工程决算额。

  (2)、甲方委托的会计师事务所,保证是具有合法资格和资质,政府认可的事务所,届时由甲方向乙方送达该会计师事务所的相关资质证明。乙方对会计师事务所的资质、资格如有异议应在甲方送达资料之日起三日内向甲方提出

  第十六条 工程保修、售后服务及质保金退付

  1、保修年限

  (1)、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 。

  (2)、屋面防水工程、有防水要求的其他部位为五年 。

  (3)、装修工程为二年 。

  (4)、电气管线、给排水管道和设备安装为二年。

  (5)、供热系统为二个采暖期。

  (6)、其它项目保修年限甲乙双方协商。

  本工程保修期自竣工验收合格备案完成之日起计算。

  2、售后服务

  (1)、“售后服务”是在乙方完成竣工相关手续,正式移交甲方后,乙方向业主直接服务的阶段。“售后服务”时期,乙方应集中安排至少三个月的时间现场挂牌服务;

  (2)、在乙方施工承包范围内,乙方针对售后服务合同条件,在集中服务期应建立专职服务队,制订售后服务办法及相关标准和服务程序,直接对业主提出的问题进行落实,或解释、或维修,以达到业主满意为标准。在维修期内,甲方委托物业公司对乙方工作进行监督;乙方与业主签订维修到期协议,甲方根据乙方与业主协议退付保修金。

  3、质保金退付

  本工程各分项工程的质保金按防水工程和其它工程分两次分别退付,退付时间为质保期满后一个月内,退付条件详见本条第2款。

  第十七条 其它

  1、向上级主管部门缴纳的各项费用,如办理开工手续的费用等,依据主管部门有关规定甲乙双方分别承担各自费用。

  2、争议解决办法:本协议在执行过程中如有争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  3、施工用水用电费用:甲方提供水源电源,乙方安装好水电表,施工中发生的水电费,根据实际数量和政府主管部门规定的单价据实结算。(建设单位委托物业公司代收水电费)

  4、本协议一式四份,甲乙双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  委托代理人: 委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

土建施工合同模板 篇21

  建设单位: (甲方)

  施工单位: (乙方)

  根据工程需要,甲方现将 工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则,遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合工程具体情况,为明确双方合作的权利、义务和责任,经双方协商一致达成如下条款:

  一、 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程结构:

  4、建筑面积:㎡

  5、工期:自开工之日起 天,乙方确保施工工期,按期交工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素,非乙方原因造成的工期延误,工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况,所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。

  6、质量等级:合格

  7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。

  二、 工程价款及承包方式:

  乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为(大写)肆拾肆万贰仟零肆拾陆 元整,(小写)¥: 442046 元。最后决算以财政评审价格为准。

  三、 工程进度要求:

  1、 合同签定后按照双方协定的工期要求,乙方在收到图纸后7天内编制工程进度计划。

  2、 对甲方因延误工期的任何索赔,均视本合同索赔,由甲方负担被索赔费用。

  四、 工程质量的要求:

  乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程,甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复,至合乎上述规定。

  五、 材料供应:

  乙方必须选用合格材料,甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收,如不合格,禁止使用。

  六、 安全生产:

  文明施工必须要高起点严要求,按公司颁发的文明工地标准进行组织落实,同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。

  七、 工程价款的支付与结算:财政评审后工程款付清。

  八、 工程保修期

  工程竣工验收后,乙方对工程质量按国家现行规定进行保修,保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修,乙方应无偿修理。

  九、 双方责任

  1、 甲方责任

  (1) 负责提供施工图以及必要资料,进行单位工程技术交底,检查施工的监督工作。

  (2) 负责现场“三通一平”施工条件。

  (3) 负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。

  (4) 负责总平面的测量工作,并对单位工程定位放线进行审核复测。

  (5) 负责监督试验工作。

  (6) 负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。

  (7) 甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。

  2、 乙方责任

  (1) 为确保工程顺利完成,乙方必须保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力,负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。

  (2) 已完工程项目,在交工前负责保管,现场如发生损失由乙方负责。

  (3) 乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的 监督检查和处理。

  十、其他条款:

  1、 本合同签字生效。 本合同正本两份,甲、乙双方各执一份。

  2 、未尽事宜双方另行协商。

  3 合同执行中双方发生分歧,以《建设工程施工合同》GF-1999-0201)为准。

  甲方:签字:年 月 日

  乙方: 签字: 年 月 日

土建施工合同模板 篇22

  建设单位: (甲方)

  施工单位: (乙方)

  根据工程需要,甲方现将工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则,遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合工程具体情况,为明确双方合作的权利、义务和责任,经双方协商一致达成如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程结构:

  4、建筑面积: ㎡

  5、工期:自开工之日起 天,乙方确保施工工期,按期交工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素,非乙方原因造成的工期延误,工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况,所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。

  6、质量等级:合格

  7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。

  二、工程价款及承包方式:

  乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为(大写)肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整,(小写)¥:442046元。最后决算以财政评审价格为准。

  三、工程进度要求:

  1、合同签定后按照双方协定的工期要求,乙方在收到图纸后7天内编制工程进度计划。

  2、对甲方因延误工期的任何索赔,均视本合同索赔,由甲方负担被索赔费用。

  四、工程质量的要求:

  乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程,甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复,至合乎上述规定。

  五、材料供应:

  乙方必须选用合格材料,甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收,如不合格,禁止使用。

  六、安全生产:

  文明施工必须要高起点严要求,按公司颁发的文明工地标准进行组织落实,同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。

  七、工程价款的支付与结算:

  财政评审后工程款付清。

  八、工程保修期

  工程竣工验收后,乙方对工程质量按国家现行规定进行保修,保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修,乙方应无偿修理。

  九、双方责任

  1、甲方责任

  (1)负责提供施工图以及必要资料,进行单位工程技术交底,检查施工的监督工作。

  (2)负责现场“三通一平”施工条件。

  (3)负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的`审核。

  (4)负责总平面的测量工作,并对单位工程定位放线进行审核复测。

  (5)负责监督试验工作。

  (6)负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。

  (7)甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。

  2、乙方责任

  (1)为确保工程顺利完成,乙方必须保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力,负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。

  (2)已完工程项目,在交工前负责保管,现场如发生损失由乙方负责。

  (3)乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的监督检查和处理。

  十、其他条款:

  1、本合同签字生效。本合同正本两份,甲、乙双方各执一份。

  2、未尽事宜双方另行协商。

  3合同执行中双方发生分歧,以《建设工程施工合同》GF-1999-0201)为准。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

土建施工合同模板 篇23

  甲方;

  乙方;

  现甲方同意将钢结构大棚土建部分施工承包给乙方,为了明确双方责任,以便共同遵守,经双方协议忒顶一下合同。

  一、工程地点;渭南市下吉镇双关路中段

  二、承包方式,单包工

  三、工程承包范围;乙方承包图纸所有土建工程项目,本工程所需所有工具机械由乙方负责。

  四、计算方法;总工费为元。不含钢结构部分。

  五、付款办法,工程结束付85%给乙方,剩余部分按图纸工程全部完成在30天内一次性付给乙方。预留10%质保金,一年后一次付清。

  六、工程质量要求;乙方严格按图纸施工,本工程质量要求合格,乙方施工过程中因人为造成返工的经济损失由乙方负责,若乙方中途停工不做,无权向甲方要工资,甲方有权另找他人施工。

  七、安全责任;施工过程中,乙方要严格要求自己,必须遵守安全规程,在施工过程中因工伤事故,意外现象等一切安全事故责任,乙方付全部责任与甲方无关。

  八、施工期限;施工期限甲、乙双方签字生效3天内完工。

  九、本合同一式两份。甲乙双方各一份,共同守执行,不得违约。如果违约述任一条歀,造成经济损失的,则违约方负担全部责任。

  十、本合同甲乙双方签字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  年 月 日

土建施工合同模板 篇24

  发包人(全称):_________________(简称发包人)

  承包人(全称):_________________(简称承包人)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况工程名称:______________二期项目

  工程地点:_________________86号

  工程内容:_________________厂房及仓库

  工程立项批准文号:_________________

  资金来源:自筹

  二、工程承包范围承包范围:_________________施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

  三、合同工期开工日期:_________________计划_______年_______月_______日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)

  竣工日期:_________________开工令日期加本合同总日历天数,计划_______年_______月_______日-_______年_______月_______日合同工期总日历天数:_________________天

  四、质量标准

  工程质量标准:_________________合格(其中主体为优质结构)

  五、合同价款金额(大写):_________________预算价约计万元

  六、组成合同文件本合同文件包括:_________________

  1.本合同协议书;

  2.本合同专用条款;

  3.本合同通用条款;

  4.标准、规范及有关技术文件;

  5.图纸;

  6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

  十、合同生效

  甲方:

  乙方:

  合同订立时间:__________年_____月__________日

  合同订立地点:_________________

  本土建工程施工合同合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

  土建工程施工合同5

  发包单位:(甲方)

  承包单位:(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识:

  1.第一条工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包方式:包施工包检测(检测项目:

  5..施工期限:准)

  6.工程质量等级:

  7.第二条工程价款及取费依据

  1.工程单价:

  2.工程总价:

  第三条甲方责任

  1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。

  2.负责施工现场的“三通一平”工作,即水通、路通、电通、场地平整,保证能通行60吨拖挂车,清除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,提供地下管网资料。

  3. 提供桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。

  4.开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审,提供乙方施工所需的相关资料。

  5.对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。

  6.在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工,应及时协调解决,并承担其费用。

  7.工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天_天。甲方不按合同规定及时付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金,逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。

  8.接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方承担由此给乙方造成的损失。

  第四条乙方责任

  1.根据图纸要求,设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志,做为复查验收的依据。

  2.依照设计图纸的.技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地整洁,负责现场安全。

  3.及时向甲方提供施工报表及有关资料,反应施工问题,接受甲方监督。

  4.属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或承担相关责任。

  5.工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。

  6.第五条工程变更及施工签证

  1.施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应及时办理签证,并承担相应的费用。

  2.因甲方未按合同第三条完成应承担的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,继续施工,否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。

  3.施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方委托乙方承办,并经双方签证列入工程决算。

  第六条工程竣工结算

  2. 50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。

  3.工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。

  4.第七条工程质量及验收

  1、GB50202-_(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。

  2、全部工程完工并检测合格结束后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参加;如甲方不能按时参加,则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。

  3、工程验收后,乙方交甲方如下材料:

  1. (1)材料试验记录

  2. (2)桩位竣工平面图

  3. (3)工程设计变更及现场签证记录

  4. (4)现场施工记录

  5.第八条物资供应

  本工程所使用的施工材料由乙方供应,必须确保材料合格,符合有关质量标准和要求。

  第九条设计变更

  施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。

  第十条由于非乙方的原因,停工、停建或迁址,甲方必须据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。

  第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。

  第十二条争义的解决方式

  如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  第十三条本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。

  第十四条备注:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

土建施工合同模板 篇25

  甲方:

  乙方:

  甲方现有一栋集资房工程对外发包,乙方有意承包。双方友好协商,签订合同条款如下:

  一、承包形式:包工不包料。

  二、承包内容:房屋主体制工程及外墙四面瓷砖,层数七层, 每层330平方米左右,按甲方图纸施工,如有局部不详或改动,按甲方要求施工。甲方负责购买钢筋、水泥、石灰、砂石、红砖、铁丝、铁钉、扎丝,乙方负责施工及脚手架,新模板、撑子、马钉等材料,如模板接口透明胶,由甲方购买,乙方负责施工。

  三、质量要求:

  1、按图施工,装模尺寸准确、平整,接缝防漏,要求楼板面和梁柱成型平整光洁,达到可以直接刮888胶的要求。

  2、钢筋布筋扎接准确,符合国家规范要求。

  3、按规范施工,混凝土配比准确,灌浆,震捣密实,无蜂窝麻面,收浆平整,出现质量问题,乙方无偿返工。

  4、工程单价:完工验收合格,按楼面价格每平方米人民币壹佰叁拾元结算。

  五、工期要求:乙方必须保证有个固定施工人员。装

  六、付款方式:

  1、每完成壹层主体工程可支付 工程款。

  2、主体工程完工后,甲方验收合格一个月后,余款一次性结清。

  七、乙方必须高度重视安全生产,做好安全防护,杜绝安全事故发生,一切安全事故由乙方自行负责。

  八、违约责任:

  1、甲方必须按合同支付工程款,否则乙方有权要求甲方结算已完成工程量后中止合同。

  2、第一层装模时甲方支付给乙方 元,购买新模板及材料,每层工程支款时抵扣。

  3、乙方必须保质保量完成施工任务,如乙方施工达不到质量要求,或乙方中途退场,作乙方违约中止合同,甲方有权另行施工队伍,已完成工程量按合同单价百分之七十结算。

  九、本合同双方签字生效,具有法律效力。

  甲方签字: 乙方签字:

  年 月 日

土建施工合同模板 篇26

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,为确保工程质量完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定立本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:郭作青私人养殖场二号、三号厂房

  2、工程地点:丹赵路三里桥村小沟一组

  3、工程内容:土建

  4、建筑面积:二号厂房面积约为4500平方米,三号厂房面积约为1500平方米,结算时以实际完成量为准。

  第二条:承包方式

  1、包工包料,乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工,并负责所有施工用具设备;

  2、施工费用:依据20xx定额计算工程单价,二号厂房单价为432.87元/平方米,三号厂房单价为473.48元/平方米,二号三号总造价约为260万元,以上工程以实际完成面积结算(不含税)

  3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,待完工后一并纳入结算。

  4、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督,因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。

  第三条:工程工期

  1、自合同签订90天。

  2、在保证工程质量的前提下,因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权按200元/日从应付款中扣除。

  第四条:工程质量

  1、整个工程按甲方要求按质、按量完成,并达到合格。

  2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

  第五条:施工费结算方式

  1、合同签定的,乙方应积极组织施工人员进行施工,桩基础工程完工后,甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10%作为工程保修金,自工程竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题,乙方应及时进行处理,否则甲方有权自行维修,人工及材料费从保修金中扣除。

  2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。

  第六条:材料供应

  施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工,否则造成的损失由乙方自行承担。

  第七条:工程验收

  工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内,因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。

  第八条:安全生产及其它

  1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生伤、亡等一切安全事故,由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。

  2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

  3、该合同一式二份,甲、乙双方各执一份,协议未尽事宜由双方共同协商解决。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

土建施工合同模板 篇27

  甲方:

  乙方:

  为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:

  一、 工程名称: 楼工程 。

  二、 工程地点: 。

  三、 承包范围及详细部位(栋号): 楼主体工程(砌体、砼浇筑) 。

  四、承包方式和结算方式:

  承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包工程验收质量达到甲方检验的“优良”标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

  结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  五、 承包单价:

  单价:

  单价说明:1;包材料使用的定额损耗率;2:包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;3、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;4、甲方增派机械协助乙方进行工程施工,人工费在乙方工程款中扣除。

  六、付款方式

  1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计,作为付进度款的依据,并可支付至当月完成工程量的70 %,工程全部完工后支付至 85 %,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

  2、支付方式:甲方付款时采用支票或现金。

  3、甲方代乙方申报工人临时户口手续,费用在乙方工程款扣除,如乙方不申报,罚款由乙方负责。综合管理费按乙方在场人数每人每月收10元,逐月在工程款中扣除。

  4、乙方在每次申请工程进度款时,必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表,交甲方审查。在支取工程进度款时应将工人工资部分金额汇同甲方劳资员一起发放,其余部分才能取走。如发现乙方弄虚作假,每人每次处以违约金100元。

  5、在未办理工程结算之前,乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。

  6、乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费,纳入个人收入。

  七、工期条款

  1、总工期历时天,开工时间月日,竣工时间

  2、基础回填平整、夯实内完成。

  3、按第2条中的分项工程计划,每个分项工程计划最终完成时间每拖延1天,对乙方处以违约金100元,累计并罚,竣工每迟延一天,甲方对乙方处以合同总价5‰违约金,按双方确认进度计划延误合计超过5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。

  4、若乙方工程工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,且乙方承担甲方的工期损失。

  5、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;(c )其

  八、质量条款

  1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。

  2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失

  3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,否则甲方现场施工员有权按每工日200元另派工人设置标高控制点,派工费用由乙方负责,砼垫层平整度必须控制在+2CM之内,否则由乙方承担所有材料、人工损失。

  4、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续,未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的,该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的,乙方应承担相应责任。

  5、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格,对乙处以 500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的70%结算,并限期办理有关退场手续。

  6、工程质量要求达到甲方检验的“优良”标准,若工程质量评定为“合格”,则按合同总价的95%结算。

  十、 定岗定员要求:

  基础挖土方分为: 个施工小组,施工总人数: 人;

  基础填土方分为: 个施工小组,施工总人数: 人;

  承台、地梁砌砖模分为: 个施工小组,施工总人数:

  批水泥砂浆分为: 人;

  乙方的施工管理应实行定员、定岗制度,按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方,如不按此要求执行,甲方对乙方处以承包产值5%的违约金。 乙方按甲方要求定员定岗,如随意调换工人充数,每次处以违约金60元/人。

  十一、甲、乙双方职责:

  (一)甲方职责:

  1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益,不得刁难乙方,甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触,不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物,不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相的受贿行为;甲方工作人员出现索贿行为的,乙方应及时向甲方监事会投诉。

  2、进场前五天,甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书,乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

  3、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

  4、提供施工图一份。

  5、甲方无偿提供施工场地、生活场地。

  6、甲方提供总水、电接驳点和各施工结构层的水、电接驳点各一个,其它部位

  7、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

  8、甲方提供垂直运输设备、斗车、砂浆机、照明设备。

  (二)乙方职责:

  1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益,乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现甲方对乙方处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算,给甲方造成经济损失的,甲方有权继续追索,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

  2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。

  3、乙方队伍进场时,提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证),须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由乙方承担。

  4、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。

  5、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

  6、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料,材料损耗率按合同规定的损耗率计算,未有规定的,按现行定额规定的损耗率计算,乙方领用的材料超规定的用量,按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。

  7、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》,加强施工人员的成品保护教育,不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物,否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。

  8、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。

  9、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

  10、乙方新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件到甲方项目部办理登记。

  11、乙方工人必须持证上岗,如有发现无证上岗,每人每次处以违约金200-300元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任或义务。乙方工人必须按规定戴好安全帽,甲方不定期抽查,有不戴安全帽者,按人/次罚款20元。

  12、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产,如有发生,双方均处500-1000元违约金,情节严重者报送公安机关处理;乙方工人必须留宿工地,工地不得留宿外来人员,违者处以违约金每人每晚五十元,因此而造成治安问题的,由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任或义务。

  13、在执行合同期间,乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实,如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,则按分项工程价款的100%进行处罚。甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工班组。情节严重者,送司法机关追究刑事责任。

  14、委派为现场管理代表,需持有与工程相适应的资格证书,负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。

  15、乙方施工完毕或中途退场,应在接到甲方书面通知之日起五天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的,甲方有权采取任何强制措施,强行责令乙方退场,所生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担,与乙方无关;

  16、乙方中途退场,乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准;若乙方有异议,可书面要求甲方审定,审定结果作为乙方结算的最终依据。

  十二、安全条款

  1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

  2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

  3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。

  4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

  5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次处以违约金一百元整,从工程款中扣除。

  6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

  7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工等。

  8、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

  十三、解决合同纠纷的方式:

  因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。

  十四、其他;

  a) 本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;

  b) 本合同一式四 份,甲执 三 份,乙执 一 份每份均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

土建施工合同模板 篇28

  甲方: 乙方:

  经甲乙双方充分协商,在平等、自愿、公平的基础上,甲方自愿将自己一栋四层半房屋以包工包料的方式从基础开始至天面以下的主体和批灰工程承包给乙方施建,乙方同意承包此项目工程建设,双方具体再次协商达成一致,特签订条款规定如下:

  一、造价:每层每平方米伍佰陆拾元整。

  二、承包内容及说明:

  1、基础为承台基础,钢筋为φ14@150*120。倒二级承台,第一级承台2米2米0.5高。第二级承台1.0米1.0米0.4高,基础柱用8φ18。(注:如改成板式基础地下室应另做计算)

  2、地梁用4φ18,规格240450。

  3、一至二层为框架结构,砼柱用8φ18,二至五层为砖混结构,构造柱钢筋用4φ14,一层层高4.0米,二层层高3.5米,三至五层层高为3.2米,楼顶为平屋面(注:砖为多孔优质页岩砖,砌18公分墙)。

  4、钢筋:一层主梁用3φ18和2φ16(超过5米用3φ20和2φ16)次梁用2φ18和2φ16,挑梁用3φ25和2φ16,二层框架主梁用3φ22和2φ16(注:内容超过4.5米改用3φ25)。次梁用3φ20和2φ16,封闭式挑梁用3φ20和2φ16,看梁用2φ20和2φ16,厕所梁用4φ16,圈梁用4φ14,三至五层,层层倒圈梁,构连柱上

  5、板筋全部为Φ8,规格为150150,如主筋跨度横直超过4.2米,改为120120。螺纹钢筋全部用柳钢。罩筋全部用Φ8@200,倒砼用海螺42.5#水泥,其他砌墙批灰用32.5#芦笛普通水泥,沙子全部用全州河沙。砌墙和批灰标号为C5,砼标号为C20。

  6、楼梯板平面步级和天面倒板不批灰,但要求一定要平,线条直,并且倒板平面接口要求抹平。

  三、造价内不承包项目:

  1、室内外水电安装。

  2、厨房里一切附属工程(如无烟灶、菜台板、水池等)。

  3、门窗、地板砖、内外墙瓷砖、腻子、室内外水沟、水池、化粪池、天面装饰墙、隔热层、防水层、女儿墙等附属工程。

  四、计算方式:按每层的天面面积计算,飞檐面积结半,阳台面积全算,如出窗台也应算全面积。

  五、工程质量及责任:

  l、乙方在施工中,购料及用料搭配必须达到以上标准,并进行施工和管理,并且隐蔽工程浇灌必须经甲方看过同意再施工。

  2、生产安全,如造成安全事故其所有责任及费用由乙方承担,另由于施工造成人员伤害、财产损失由乙方负责。如有人员伤亡、财产损失与

  甲方无关,全部由乙方负责。

  3、在施工中,乙方必须保证混凝土密实不露钢筋,梁咸水平,每层楼面用木板抹平。

  4、保质保量,不得偷工减料,如有质量问题,甲方有权要求终止合同,造成损失由乙方负全责。

  5、建房所有材料按合同书执行,材料上涨与下浮与甲方无关。

  6、甲方责任:处理好周边关系的协调,保证乙方运输的一切材料不受任何人干扰;确保工程顺利施工和材料堆放;如中途由·于甲方原因造成停工,所有损失及责任由甲方承担;甲方必须按合同及时支付工程款,以保证工程顺利进行。

  六、付款方式:

  l、基础完工后按占地面积预付每平方米肆佰元整。

  2、完成每层现浇叁天内甲方按每层造价的75%支付给乙方,(但每层平均扣除原付基础款。)内墙批灰到一半后付总造价的10%,批灰全部完工后付总造价的13%,余下2%满一年后若无质量问题,甲方一周内再一次性付清。

  七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效,否则违约方付全部责任,验收结算付清款后,本合同自行失效。

  八、工期:签字日起八个月完工,除雨天。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

土建施工合同模板 篇29

  一、合同双方

  1.甲方:

  2.乙方:

  二、合同内容

  经甲乙双方协商,乙方按照设计图纸及双方签署的技术协议完成西安肾病医院污水处理安装工程,具体内容详见技术协议。

  三、合同金额及支付方式 经甲、乙双方协商确定该医院污水处理安装工程项目总承包合同额为人民币(大写) 壹拾叁万元正 (¥130000 )元整,共 2 次付清。合同签订之日起五日内,甲方向乙方支付预付款 陆 万(¥ 60000 )元整;在工程竣工并验收合格后之日起五日内,甲方向乙方支付 人民币柒 万( ¥70000 )元整。

  四、安全责任

  一切施工安全责任由乙方全部承担。

  五、争议处理

  甲、乙双方应自觉执行本合同。在合同履行过程中,若确定因无法克服的客观因素影响工程进度,则耽误的时间可由甲、乙双方自愿协商解决;若有问题双方协商不成的可提请合同签订地有关仲裁或法律机关裁决。

  六、合同期限

  合同期限15天

  七、本合同一式2份,甲、乙双方各持_1__份,公证机关_____份。

  八、合同签字盖章

  甲方:乙方:

  年月日:

土建施工合同模板 篇30

  工程名称

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  一、合同双方

  1.甲方:西安飞科环保工程有限责任公司

  2.乙方:

  二、合同内容

  经甲乙双方协商,乙方按照设计图纸及双方签署的技术协议完成西安肾病医院污水处理安装工程,具体内容详见技术协议。

  三、合同金额及支付方式 经甲、乙双方协商确定该医院污水处理安装工程项目总承包合同额为人民币(大写) 壹拾叁万元正 (¥130000 )元整,共 2 次付清。合同签订之日起五日内,甲方向乙方支付预付款 陆 万(¥ 60000 )元整;在工程竣工并验收合格后之日起五日内,甲方向乙方支付 人民币柒 万( ¥70000 )元整。

  四、安全责任

  一切施工安全责任由乙方全部承担。

  五、争议处理

  甲、乙双方应自觉执行本合同。在合同履行过程中,若确定因无法克服的客观因素影响工程进度,则耽误的时间可由甲、乙双方自愿协商解决;若有问题双方协商不成的可提请合同签订地有关仲裁或法律机关裁决。

  六、合同期限

  合同期限15天

  七、本合同一式2份,甲、乙双方各持_1__份,公证机关_____份。

  八、合同签字盖章

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

土建施工合同模板 篇31

  建设单位:(甲方)

  施工单位:(乙方)

  根据工程需要,甲方现将工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则,遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合工程具体情况,为明确双方合作的权利、义务和责任,经双方协商一致达成如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程结构:

  4、建筑面积:㎡

  5、工期:自开工之日起天,乙方确保施工工期,按期交工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素,非乙方原因造成的工期延误,工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况,所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。

  6、质量等级:合格

  7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。

  二、工程价款及承包方式:

  乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为(大写)肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整,(小写)¥:442046元。最后决算以财政评审价格为准。

  三、工程进度要求:

  1、合同签定后按照双方协定的工期要求,乙方在收到图纸后7天内编制工程进度计划。

  2、对甲方因延误工期的任何索赔,均视本合同索赔,由甲方负担被索赔费用。

  四、工程质量的要求:

  乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程,甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复,至合乎上述规定。

  五、材料供应:

  乙方必须选用合格材料,甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收,如不合格,禁止使用。

  六、安全生产:

  文明施工必须要高起点严要求,按公司颁发的文明工地标准进行组织落实,同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。

  七、工程价款的支付与结算:财政评审后工程款付清。

  八、工程保修期

  工程竣工验收后,乙方对工程质量按国家现行规定进行保修,保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修,乙方应无偿修理。

  九、双方责任

  1、甲方责任

  (1)负责提供施工图以及必要资料,进行单位工程技术交底,检查施工的监督工作。

  (2)负责现场“三通一平”施工条件。

  (3)负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。

  (4)负责总平面的测量工作,并对单位工程定位放线进行审核复测。

  (5)负责监督试验工作。

  (6)负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。

  (7)甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。

  2、乙方责任

  (1)为确保工程顺利完成,乙方必须保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力,负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。

  (2)已完工程项目,在交工前负责保管,现场如发生损失由乙方负责。

  (3)乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的监督检查和处理。

  十、其他条款:

  1、本合同签字生效。本合同正本两份,甲、乙双方各执一份。

  2、未尽事宜双方另行协商。

  3合同执行中双方发生分歧,以《建设工程施工合同》GF-1999-0201)为准。

  甲方:

  年 月 日

  乙方:

  年 月 日

相关内容
  • 地面施工合同10篇

    甲方:乙方:(身份证号: )联系电话:依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,自愿签订本合同。...

  • 通用修路施工合同(通用21篇)

    甲方:乙方:甲方为了发展村级公益事业,加快村级环境面貌提升进度,计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过,甲乙双方达成协议如下:一 施工范围:本村村内主街道硬化1500米,路宽2...

  • 标准施工合同集锦(精选20篇)

    发包方:_____________(以下简称甲方) 承包方:____________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规,结合本工程实际情况,甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜,双方本着平等、自愿、互惠互利的原则,...

  • 装饰施工合同集合(通用24篇)

    甲方:联系方式:乙方:施工负责人: 联系方式:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情...

  • 北京建筑施工合同(通用21篇)

    甲 方_________________________乙 方_________________________签订日期_________年_____月_____日北京市劳动和社会保障局北京市建设委员会监制劳动合同签约履行须知1.用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。...

  • 监控施工合同书(通用22篇)

    签订时间:________________________甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。...

  • 防水施工合同范本(通用22篇)

    甲方:乙方:经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。一、工程名称:二、工程地址:三、承包内容:四、承包方式:五、承包价格:六、付款方式:七、甲、乙双方责任与义务(1)甲方...

  • 施工包工合同-施工合同(通用5篇)

    总包方(甲方):____________________________地址:____________电话____________代表人:____________分包方(乙方):____________________________地址:____________电话____________代表人:____________依照《中华人民共和国法》、建...

  • 委托施工协议(精选25篇)

    委托方:_____有限责任公司(以下简称甲方)施工方:_____安装工程有限责任公司(以下简称乙方)_____扩能改造工程引起_____的既有蒸汽管道迁移,为保证_____改造工程顺利实施,甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作,经甲乙双方协商,...