壹文网 > 合同样本 > 防护栏施工合同范本(精品3篇)

防护栏施工合同范本

发布时间:2024-01-03

防护栏施工合同范本 篇1

  甲方:___________

  乙方:___________

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,在平等自愿、充分协商一致的基础上,甲、乙双方就_____中央商务区_____广场楼梯栏杆扶手、护栏制作、安装等事宜,签订本合同,双方必须严格遵守:

  一、工程名称、地点及安装:

  1、工程名称:_________栏杆扶手工程

  2、工程地点:镇江市________________________

  3、加工规格、安装要求:必须严格按设计图纸和相关规范要求。

  4、规格、价格表:

  备注:

  1)本合同综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验(且须满足相关质监部门检测要求)、材料二次搬运、施工水电,因质量问题引起的维修和更换、成品保护、总包配合、脚手架、垂直运输、利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。结算时按实际完成量(延长米)计算。

  2)本合同综合单价一次性包死,不得调整。

  5、规格、安装要求:

  材料要求:栏杆扶手型材采用_______________牌,栏杆按图示要求高度、厚度不小于3.0mm

  制作要求:

  型材加工应在车间内进行,车间应有良好的清洁条件;有适用于加工型材的设备、机具,并满足精度要求;所用的量具要能达到测量相适应的精度,在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。

  所有构件在加工制作前,应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对,并对现有洞口进行精心测量,调整偏差,因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。

  所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。

  不得使用未经试验合格的材料,不得使用未经认可的材料。

  加工质量必须符合现行质量验收规范,观感质量良好,办理检验批验收。

  6、开、竣工日期:

  开工时间:______年______月______日

  竣工时间:______年______月______日

  二、暂定价款

  本合同暂定总价_________万元,结算时按实际施工数量计算。

  三、合同双方当事人的责任和权利

  (一)甲方责任和权利

  1、甲方应按合同约定时间向乙方支付制作、安装费。

  2、甲方对乙方实施监督和管理。

  3、甲方负责协调乙方与其他三方的工作。

  4、甲方有权抽查乙方的.加工和安装情况。

  5、甲方负责对乙方进场材料进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

  7、甲方应对乙方的安装工作提供必要的技术支持。

  8、甲方对乙方的加工、安装和现场施工管理等出现的问题,有权制止、要求整改、返工、停工等。

  9、乙方安装完毕后,甲方负责验收,有权对安装不合格的要求整改、返工,直至合格为止,并在最终的验收报告上签字、盖章确认。

  (二)乙方责任和权利

  1、乙方负责安装上墙后的成品保护,如有变形、玷污、损坏等由乙方负责。

  2、乙方负责对配件及辅料的验收,因乙方验收不严格,给甲方造成的损失,由乙方自行承担。

  2、乙方接受甲方的监督和管理。

  3、乙方应将加工、安装进度计划提交甲方。

  4、乙方应接受甲方关于加工、安装方面的抽查。

  5、乙方在任何时候都应接受甲方或监理方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

  6、进场经验收合格后由乙方委派的安装队专人负责保管,在此期间货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。

  7、如果因甲方个别项目发生变化,致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况,乙方应给予可能的支持,

  8、乙方施工期间应严格遵守甲方及总包方有关规章制度,并接受甲方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前,负责对工程成品进行妥善保护,因乙方原因造成的一切损失均由乙方承担。

  9、安装完毕后,乙方会同总包方做好成品保护。如乙方未按合同约定配合做好成品保护,致使损坏的,由乙方负责。

  10、提交相关资料汇总移交总包方,保证竣工资料完整,确保工程顺利验收。

  四、相关费用及支付方式

  1、支付方式

  加工、安装费用的支付:乙方向甲方请求付款前,必须征得总包方同意,并由总包方在合同付款单上签字确认,甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。

  2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%,达到竣工验收条件付暂定总价的40%,竣工验收合格结算完后付至总价的95%,留5%的质保金,质保期满后无质量问题付清。

  质保期从竣工验收合格之日起一年,质保期内有问题乙方必须履行维修责任。

  3、乙方在收到甲方的工程款的同时,需向甲方提供足额的相关发票。

  五、产品质量

  1、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。

  2、乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准,执行新的国家或行业标准。

  3、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐,提交甲方一份。另外,甲方验收时有权随机抽取检测,相应的检测费用由乙方承担。

  4、加工、安装完毕后,表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整,没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

  六、产品包装

  1、乙方以合理的包装,保障产品符合正常贮运的要求,因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏,由乙方负责。

  2、货物包装不再另行计费。

  七、交货方式

  1、乙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

  2。货物送达合同约定地点后,由甲、乙双方验收。

  八、产品安装、验收

  1、乙方承诺安排秀的安装队伍施工,确保安装进度和质量。

  2、安装过程中,所需的辅料乙方自行承担,甲方不再另行支付费用。

  3、在安装前,型材变形、外观破坏、规格不符等,乙方应及时调换。

  4、乙方在安装过程中,必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定,如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失,均由乙方承担。

  5、安装完毕后,乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后,在验收合格确认文件上签字、盖章,并提交甲方。

  6、总包方验收后若有异议,出具书面报告给乙方,乙方应在3日内给予答复;由于短缺或质量问题等,乙方应在3天内补齐或更换。

  7、甲方收到乙方的最终验收报告后,由甲方协同相关技术人员进行复检,合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况,根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

  8、总包方必须保障乙方的正常施工条件,出现停电、施工受阻等情况时,必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期,属于责任单位个人行为。

  九、维修保养

  1、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方原因致使损坏的,由乙方承担相关费用。

  2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的,乙方应免费更换和维修。

  3、乙方撤场后,如出现需要维修问题时,乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后,24小时内必须到达现场进行维修(非乙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的,相关维修费用由甲方或当事人承担),否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理,所发生费用从质保金中扣除。

  十、合同终止

  1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款,经乙方催告后两个月内甲方仍未支付,严重影响工程施工的,乙方可以单方解除合同。

  2、乙方出现下列情况,甲方有权与乙方解除合同。

  ①乙方冒用他人资质,或者私自将工程进行分包或转包。

  ②乙方不及时进驻工地进行安装,经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

  ③乙方收到甲方《整改通知》后3日内,仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

  ④乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

  ⑤乙方不按甲方指定或确认的材料,以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

  ⑥加工、安装质量不合格,并拒绝重作、返工。

  合同解除后乙方须于3日内无条件撤场,撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损,并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

  十一、违约责任

  1、甲方违约责任:

  ①甲方无正当理由迟延向乙方支付工程款,承担相应违约责任,每天按应付款部分的金额万分之二的比例,向乙方支付逾期付款的违约金。

  ②合同履行过程中,当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方,给乙方造成的损失,由甲方承担全部损失。

  2、乙方违约责任:

  ①对乙方加工、安装过程中出现的质量问题,甲方直接追究乙方责任。

  ②由于乙方加工、安装质量不合格的,乙方应赔偿甲方全部损失。

  ③乙方未按合同约定做好成品保护,应负责重新安装符合要求,由此增加的费用由乙方承担,同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金,并承担给甲方造成的其他损失。

  ④乙方安装迟延,给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失。

  ⑤乙方未按合同约定日期安装完毕的,每迟延一天向甲方支付20_____元的进度违约金。

  ⑥乙方加工、安装必须符合国家规范等。未能达到国家规范要求,则视为违约,甲方有权要求乙方重作或返工,直至符合国家规范。乙方承担因此造成的全部损失,同时应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。

  ⑦若发现乙方在施工现场遗留垃圾,甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作,否则甲方有权请第三方处理垃圾,由乙方承担相应费用。

  ⑧因乙方责任致使合同终止,乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。

  ⑨因甲方或总包方原因,导致乙方不能正常施工时,乙方应以书面形式提出延期申请,否则甲方不承担相关责任。

  十二、争议解决方式

  合同履行过程中发生争议,双方友好协商解决;协商解决不了的,向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、其他

  1、本合同自签订之日起生效,一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份,具同等法律效力。

  2、本合同之双方签字盖章后生效。

  甲方:_________

  乙方:_________

  ______年______月______日

防护栏施工合同范本 篇2

  甲方:________________(以下简称甲方)

  乙方:________________(以下简称乙方)

  因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性,为防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。

  第一条工程概况

  甲方安装防护栏为指定_______________。

  第二条承包方式及计价基数

  乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施,甲方指定用料为_______,厚度为________厚。定价安装每平米______元计算,总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。

  第三条安全要求

  3.1乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具,自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。

  3.2乙方在施工中对,若发现有缺陷或隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须迅速停止作业。

  3.3乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。

  第四条工程款支付方式

  甲方支付乙方定金______元人民币,其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。

  第五条甲方责任

  5.1根据工程的实际情况,对工程作出质量方面的检查和监督。

  5.2甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知。

  第六条质量保证

  6.1不锈钢护栏立柱间距不得大于______厘米。

  6.2按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为_____年,乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于______的情况下自行掉落,否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。

  第七条其他

  7.1本合同一式二份,双方各执一份。

  7.2本合同经双方法人代表(委托人)签字后生效,质保期满后本合同自动失效。

  甲方:____________

  乙方:____________

  ______年______月______日

防护栏施工合同范本 篇3

  签定合同双方:

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  通过甲乙双方共同协商决定,依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,以单价合同的方式,甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方,乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则,达成以下共识:

  一、工程造价

  1、每公里护栏安装造价为 万元,其中包含: 材料费 万/公里,人工安装费万/公里,运费万元/公里(含:上下车搬运费等)。

  以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用,包括税金、利润、各项管理费用以及材料

  费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买,乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。

  二、工程质量

  1、波形梁钢护栏产品必须符合交通部《公路波形梁钢护栏》(JT/T 281-20__)的规定,甲方按照交通部20__年颁布《JTG F80/1—20__》公路质

  量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。

  2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。

  3、为保证防护栏的整体强度,护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求,波形防护栏的端头处理应满足设计要求,设计未作要求的应满足甲方的要求。

  4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸,基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。

  5、甲方按设计要求提供波形防护栏的安装材料,具体规格和型号如下: 名称 规 格 单 位

  二、波型梁板

  长4320 mm×宽310mm×厚3cm每块

  立 柱 直径114mm×长1400mm×4.5mm 每根

  托 架 长300mm×宽70mm×4.5mm每个

  乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格,符合设计要求后方可使用进行安装。

  6、乙方应牢固树立质量意识,对所承建的工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工,造成的一切经济损失乙方自行负责,交付使用后一年内出现质量问题,由乙方无偿和无条件修复,并承担因此而给甲方造成的一切损失。

  三、工程安全

  乙方必须对施工人员进行安全教育,提高安全意识,狠抓安全管理,做好一切安全防范措施,施工期间材料堆放要符合要求,施工地段两头设置明显规范的施工警示标志,防止安全事故的发生。乙方在施工期间无论出现人

  员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失,均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任,甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。

  四、其它事项

  乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理,否则甲方有权予以单方面解除合同,乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。

  五、费用支付

  甲方需全额工程款先支付乙方后,乙方再组织施工队伍进场施工,工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。

  六、施工工期

  乙方必须于 年月 日进场,年 月日竣工交付使用,如乙方超过工期,将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。

  七、本协议一式四份,甲方两份,乙方两份,甲乙双方签字生效,工程完工工程款付清后自动失效,未尽事宜双方根据实际情况及有关法律协商解决。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  甲方代表:乙方代表:

  年 月 日 年 月 日

相关内容
  • 全款二手商品房购房协议书(精品32篇)

    卖方:__________________买方:__________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:第一条 房屋基...

  • 幼儿园房屋租赁合同(精品34篇)

    出租方(以下简称甲方):承租方(以下简称乙方):乙方根据20xx年5月28日的甲方公开招租公告,于20xx年6月16日经过资格审核和公开竞标,获得安置小区三期幼儿园承租权。...

  • 工程施工合同模板集合(精品35篇)

    第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,...

  • 简版房屋租赁合同下载(精品32篇)

    甲方姓名(出租方):_________________身份证号码:________________乙方姓名(承租方):__________________身份证号码:________________经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。...

  • 房屋买卖仲裁申请书(精品3篇)

    申请人:______________,男,汉族,_____年_____月_____日出生,身份证号码:________________,住址:______________申请人:______________,女,汉族,_____年_____月_____日出生,身份证号码:_____________,住址:_______________...

  • 执行查封裁定(精品3篇)

    (__________)__________执__________号申请执行人:____________________,____________________。法定代理人/指定代理人/法定代表人/主要负责人:____________________,____________________。...

  • 关于驾驶员劳务合同(精品31篇)

    甲方(聘用方)乙方(被聘用方)驾驶证号:身份证号:经甲乙双方友好协商,甲乙双方达成如下协议,共同遵守。甲方(车主)审核同意聘用乙方,(车主)牌照号新 车辆驾驶员。...

  • 合法的公司代理合同书(精品35篇)

    委托旅行社(组团社):________(以下简称甲方)受托旅行社(地接社):________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》等法律、法规的相关规定,为明确甲、乙双方责任、权利、义务的关系,双方...